Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
91
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Longjumeau
Correspondant : Madame le Maire,
6 bis rue Léontine Sohier
91160
Longjumeau.
tél. : 0164541984,
Courriel :
lbaldeyrou@longjumeau.fr,
Adresse internet :
http://longjumeau.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://longjumeau.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché :
travaux de rénovation de la halle mandela.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 6 rue des Ecoles,
91160
Longjumeau.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
La présente consultation porte sur le marché à procédure adaptée de travaux rénovation de la halle Mandela (bâtiment de plain-pied d'environ 302 m²), bâtiment implanté sur la ville de Longjumeau ; ce conformément à la réglementation en vigueur.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : détail par lot (donné à titre indicatif - la prescription des travaux est détaillée dans le CCTP).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : La ville de Longjumeau se réserve la possibilité de recourir aux dispositions des articles 30.I.7 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pour la conclusion de marchés complémentaires pour des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage objet du marché, ou pour la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial..
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, tous les lot.
Durée du marché ou délai d'exécution : 140 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 octobre 2018
Cautionnement et garanties exigés :la garantie à première demande doit être constituée au plus tard avec la demande de paiement correspondant au premier acompte. a défaut une garantie de 5% sera appliquée.
garantie de parfait achèvement : 1 an suivant la date de réception des travaux
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux, objet du présent marché, seront réglées par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la ou des factures ou acomptes correctement établis. ils sont financés sur fonds propres par la section d'investissement du budget communal et subventionnés par le fonds de soutien à l'investissement communal de la communauté d'agglomération paris saclay. les modalités de règlement sont établies conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à " à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ".
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence et des exigences de l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter soit en groupement conjoint ou en groupement solidaire, le mandataire devant être désigné dans la lettre de candidature et l'acte d'engagement. en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement doit être solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités économiques et financières
capacités techniques et professionnelles
ne seront pas retenus les candidats qui ne sont pas en mesure de soumissionner au regard des articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ceux qui n'ont pas fourni les pièces mentionnées à l'article 48 du décret n° 2016-360, précisées à l'article 15 du rc, ou enfin ceux qui ne présentent pas les garanties professionnelles, techniques, économiques ou financières suffisantes, appréciées au regard de l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 04 septembre 2018 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018/25.
Renseignements complémentaires : - La visite des sites est obligatoire afin de permettre aux candidats de prendre connaissance des contraintes liées à l'exécution des travaux définies dans le présent marché. rendez-vous à prendre auprès de Monsieur Parera (coordonnées dans le règlement de consultation). Un billet de visite attestant de la visite des lieux par l'opérateur économique est à remplir et à remettre dans le pli de remise des offres, sous peine de rejet de l'offre.
- les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente consultation
- Durée du marché précision : 20 semaines, y compris période de préparation, à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service qui prescrira au titulaire le commencement du délai global d'exécution. date prévisionnelle de délivrance de l'ordre de service prescrivant la date de commencement du délai global d'exécution des travaux (compris période de préparation) : 15 octobre 2018
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le DCE est gratuitement et intégralement téléchargeable sur www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres peuvent être transmises sur support papier ou par voie électronique à l'adresse suivante:
http://www.e-marchespublics.com
Les modalités relatives aux conditions d'envoi et de remise des plis sont précisées dans le RC. Les plis devront parvenir à l'acheteur avant la date limite figurant dans le présent document. Les dossiers qui parviendront après la date et l'heure fixées ci-dessus ou ne respectant pas la forme de présentation indiquée dans le RC ne seront pas retenus.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 août 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Longjumeau
Correspondant :
Services techniques - Madame Maillotte
3 bis rue des Ecoles
91160
Longjumeau
, tél. : 0676879928
, courriel :
smaillotte@longjumeau.fr
, adresse internet :
http://longjumeau.e-marchespublics.com
.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Longjumeau
Correspondant :
Services techniques - Monsieur Marche
3 bis rue des Ecoles
91160
Longjumeau
, tél. : 0164541984
, courriel :
smarche@longjumeau.fr
, adresse internet :
http://longjumeau.e-marchespublics.com
.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de versailles
56 avenue de saint cloud
78000
versailles
, tél. : 0139205400
, courriel :
greffe.ta-versailles@juradm.fr
.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de versailles
56 avenue de saint cloud
78000
versailles
, tél. : 0139205400
, courriel :
greffe.ta-versailles@juradm.fr
.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Fourniture et pose d'échafaudages. -
- Une installation façade sud,
- Une installation façade nord,
- Une installation intérieure. :
Mots descripteurs : Bâtiment, Echafaudage.
CPV - Objet principal : 45262100.
Lot n°2: Traitement des bois de charpente. -
Traitement curatif et préventif, insecticide et fongicide des bois existants de charpentes :
Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente.
CPV - Objet principal : 45422000.
Lot n°3: Dépose d'une couverture en fibrociment amianté. -
Repérage, dépose et conditionnement sous confinement réglementaire des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment tôles ondulées fibrociment en couverture de toiture (430.00m²) et plaques fibrociment en rives de toiture (30.00ml), voliges et contre-voliges de support de tôles (300.00ml) :
Mots descripteurs : Bâtiment, Couverture, Amiante (désamiantage).
CPV - Objet principal : 45262660.
Lot n°4: Création d'une couverture en bac-acier panneaux sandwich. -
- Fourniture et pose d'un bac acier (410 m²)
- Fourniture et pose de gouttières et descentes EP
- Fourniture et pose de 2 skydômes de désenfumage :
Mots descripteurs : Bâtiment, Couverture.
CPV - Objet principal : 45261210.
Lot n°5: Gros-oeuvre et VRD. -
- Travaux de gros oeuvre
- Réalisation de trois allées pavées piétonnes pour accessibles PMR, :
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros oeuvre, Voirie et réseaux divers.
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45111291.
Lot n°6: création de châssis. -
Travaux de création de de châssis aluminium portes et fenêtres :
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lot n°7: Nettoyage et traitement des façades meulières. -
- Travaux de nettoyage et traitement des façades extérieures est, ouest partie haute et basse et sud (partie haute uniquement),
- Travaux de nettoyage et traitement des façades intérieures :
Mots descripteurs : Bâtiment.
CPV - Objet principal : 45443000.
Lot n°8: Travaux d'électricité. -
- Travaux de curage des câbles électriques existants,
- Création d'un cadre technique et de rampes pour un éclairage de mise en valeur de la halle,
- Equipement du sanitaire PMR. :
Mots descripteurs : Bâtiment, Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45310000.
Lot n°9: Création d'un système d'alarme anti-intrusion. -
- mise sous sécurité anti-intrusion du bâtiment et des biens :
Mots descripteurs : Bâtiment, Alarme.
CPV - Objet principal : 45312000.
Lot n°10: Création d'un système de chauffage par aérothermes. -
- Réalisation d'une étude thermique,
- Création d'un système de chauffage par aérothermes. :
Mots descripteurs : Bâtiment, Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 45232141.
Lot n°11: travaux de second-oeuvre. -
- Création d'un sanitaire PMR,
- Travaux de second oeuvre dans la halle (cloisonnement et peinture, faux plafonds, peinture de sol) :
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45421141.
Objets supplémentaires : 45442100.
Objets supplémentaires : 45421146.
Objets supplémentaires : 45330000.