entreprises
vos bénéfices
Détails de l'avis
MAIRIE DE ST-PHILIPPE
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2010 à 12 h 00
AVIS ID 102733
Département de publication :
974
974
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de St-PhilippeCorrespondant : Monsieur le maire de la saint philippe - service achat marchés, 64, rue leconte delisle, 97442 Saint-philippe, tél : 0262370324, fax : 0262522904, courriel : com_phil_smp@yahoo.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché :
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.Type de marché de travaux :
exécution
exécution
CPV :
• Objet principal : 45000000 IA27
• Objet principal : 45000000 IA27
Lieu d'exécution :
Mairie de saint philippe, 97442 Saint philippeL'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Travaux de réhabilitation d'un bâtiment existant comprenant six lots :
Lot n°1 : gros oeuvre charpente - couverture
Lot n°2 : électricité
Lot n°3 : plomberie sanitaire - ecs
Lot n°4 : revétement de sol et mural
Lot n°5 : cloison faux plafond - menuiserie
Lot n°6 : équipements sol sportif
Travaux de réhabilitation d'un bâtiment existant comprenant six lots :
Lot n°1 : gros oeuvre charpente - couverture
Lot n°2 : électricité
Lot n°3 : plomberie sanitaire - ecs
Lot n°4 : revétement de sol et mural
Lot n°5 : cloison faux plafond - menuiserie
Lot n°6 : équipements sol sportif
Des variantes seront-elles prises en compte: non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution :
en 7 mois à compter de la notification du marchéDate prévisionnelle de commencement des travaux :
01/10/2010
01/10/2010
Cautionnement et garanties exigés :
La collectivité ne demande pas de cautionnement, ni de garanties.
La collectivité ne demande pas de cautionnement, ni de garanties.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
L'achat est financé sur la base d'un financement départemental au titre du contrat de coopération communal 80% et 20% de participation communale.
L'achat est financé sur la base d'un financement départemental au titre du contrat de coopération communal 80% et 20% de participation communale.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Sur la base de la capacité économique, financière et professionnelle des candidats
• Situation juridique - références requises : - lettre de candidature (dc4) datée et signée par la personne habilitée à engager la société précisant les lots soumissionnés et le cas échéant la composition du groupement.
(en cas de groupement, il est demandé de joindre le pouvoir du mandataire du groupement si celui-ci est le seul à signer la candidature et/ou l'offre).
- la déclaration du candidat (dc5) renseignée et signée par la personne habilitée à engager la société.
- déclaration sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
• Capacité économique et financière - références requises : - joindre le chiffre d'affaire du candidat et le cas échéant de ses co-traitants ou sous traitants au cour des trois derniéres années : compte tenu de la durée du marché (sept mois) le chiffre d'affaire de l'année 2009 des entreprises soumissionnaires devra etre au moins égal à une fois le montant du marché ou du lot concerné.
• Capacité technique - références requises : - présenter un descriptif et les références des prestations du même genre (en lien avec l'objet du marché) déjà réalisées au cours des trois dernières années.
- joindre des attestations de capacité professionnelles émanant d'organisme de formation et / ou de maitres d'ouvrages et copie des diplomes permettant de s'assurer que le prestataire a bien les capacités de mener les travaux objet du marché.
• Critères de sélection des candidatures : Sur la base de la capacité économique, financière et professionnelle des candidats
• Situation juridique - références requises : - lettre de candidature (dc4) datée et signée par la personne habilitée à engager la société précisant les lots soumissionnés et le cas échéant la composition du groupement.
(en cas de groupement, il est demandé de joindre le pouvoir du mandataire du groupement si celui-ci est le seul à signer la candidature et/ou l'offre).
- la déclaration du candidat (dc5) renseignée et signée par la personne habilitée à engager la société.
- déclaration sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
• Capacité économique et financière - références requises : - joindre le chiffre d'affaire du candidat et le cas échéant de ses co-traitants ou sous traitants au cour des trois derniéres années : compte tenu de la durée du marché (sept mois) le chiffre d'affaire de l'année 2009 des entreprises soumissionnaires devra etre au moins égal à une fois le montant du marché ou du lot concerné.
• Capacité technique - références requises : - présenter un descriptif et les références des prestations du même genre (en lien avec l'objet du marché) déjà réalisées au cours des trois dernières années.
- joindre des attestations de capacité professionnelles émanant d'organisme de formation et / ou de maitres d'ouvrages et copie des diplomes permettant de s'assurer que le prestataire a bien les capacités de mener les travaux objet du marché.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Le prix de la prestation (60 %)
• Valeur technique (40 %)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Le prix de la prestation (60 %)
• Valeur technique (40 %)
Type de procédure :
Procédure adaptéeDate limite de réception des offres :
24/09/2010 12:00Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
10TX16
10TX16
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le dossier de consultation complété par vos soins devra nous être retourné sous pli cacheté avec la mention 'offre pour les travaux de réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville - ne pas ouvrir ', à l'adresse suivante : mairie de saint-philippe
Service achats et marchés publics
64, rue leconte de lisle - 97 442 saint-philippe
Ou
Peut étre transmis par voie électronique sut le site http://www.e-marchespublics.com (ou http://saintphilippe.e-marchespublics.com).
Le pli devra nous parvenir au plus tard le vendredi 24 septembre 2010 avant 12 h, heure locale.
Service achats et marchés publics
64, rue leconte de lisle - 97 442 saint-philippe
Ou
Peut étre transmis par voie électronique sut le site http://www.e-marchespublics.com (ou http://saintphilippe.e-marchespublics.com).
Le pli devra nous parvenir au plus tard le vendredi 24 septembre 2010 avant 12 h, heure locale.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
02/09/2010
02/09/2010
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Commune de saint-philippe
service achats / marches publics, Correspondant : Mr payet yannis, 64 rue leconte delisle , 97442 Saint philippe, tél : 0262370324, fax : 0262522904, courriel : com_phil_samp@yahoo.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
service achats / marches publics, Correspondant : Mr payet yannis, 64 rue leconte delisle , 97442 Saint philippe, tél : 0262370324, fax : 0262522904, courriel : com_phil_samp@yahoo.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Commune de saint philippe, Correspondant : Mr patrick migneaux, 74 rue leconte delisle, 97442 Saint philippe, tél : 0262370738, fax : 0262370243, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Les dossiers de consultation des entreprises d.c.e peuvent être :
Demandés ou retirés gratuitement contre récépissé à l'adresse suivante : mairie de saint-philippe-service achats marchés publics -hôtel de ville-
64 rue leconte delisle -97442 saint-philippe.
Tél: 0262 37 03 24 fax : 0262 522904
Ou
Téléchargeable gratuitement sur http://www.e-marchespublics.com ( ou http://saintphilippe.e-marchespublics.com ).
Demandés ou retirés gratuitement contre récépissé à l'adresse suivante : mairie de saint-philippe-service achats marchés publics -hôtel de ville-
64 rue leconte delisle -97442 saint-philippe.
Tél: 0262 37 03 24 fax : 0262 522904
Ou
Téléchargeable gratuitement sur http://www.e-marchespublics.com ( ou http://saintphilippe.e-marchespublics.com ).
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de saint-denis de la réunion, 27 rue félix guyon, , 97488 Saint denis cedex, tél : 0262924360, fax : 0262924362, courriel : greffe.ta-saint-denis@juradm.fr, adresse internet : http://ta-saint-denis.juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de saint-denis de la réunion, 27 rue félix guyon, , 97488 Saint denis cedex, tél : 0262924360, fax : 0262924362, courriel : greffe.ta-saint-denis@juradm.fr, adresse internet : http://ta-saint-denis.juradm.fr
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: gros oeuvre charpente - couverture
gros oeuvre charpente - couverture
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 2: électricité
électricité
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 3: plomberie sanitaire - ecs
plomberie sanitaire - ECS
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 4: revétement de sol et mural
revétement de sol et mural
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 5: cloison faux plafond - menuiserie
cloison faux plafond - menuiserie
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 6: équipements sol sportif
équipements sol sportif
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 1: gros oeuvre charpente - couverture
gros oeuvre charpente - couverture
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 2: électricité
électricité
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 3: plomberie sanitaire - ecs
plomberie sanitaire - ECS
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 4: revétement de sol et mural
revétement de sol et mural
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 5: cloison faux plafond - menuiserie
cloison faux plafond - menuiserie
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
• Lot 6: équipements sol sportif
équipements sol sportif
C.P.V. - Objet principal : 45000000 IA27
MAIRIE DE ST-PHILIPPE
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2010 à 12 h 00
REGLEMENT DE CONSULTATION
MAIRIE DE ST-PHILIPPE
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2010 à 12 h 00
ACCEDEZ AU DOSSIER DE CONSULTATION
ou enregistrez-vous
MAIRIE DE ST-PHILIPPE
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2010 à 12 h 00
QUESTIONS / REPONSES
MAIRIE DE ST-PHILIPPE
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
La présente consultation concerne le marché de travaux pour « la réhabilitation de l'aire couverte sportive du centre ville » située sur le territoire communal.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2010 à 12 h 00
DEPOSEZ UNE OFFRE PAR VOIE ELECTRONIQUE
