Annonce marché public HOPITAL LOCAL DE CANCALE Travaux d'amélioration des conditions de sécurité

Département de publication :
35

Correspondant : Mme premel-cabic, 1 rue de dr et mme cocar, 35260 Cancale, tél : 0299895151, fax : 0299897360, courriel : hopital@hl-cancale.com, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Santé

Type de marché de travaux :
exécution

CPV :
• Objet principal : 45000000

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
L'opération est divisée en 2 tranches avec 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle consistant en l'isolement des locaux à risques, la mise à niveau sécuritaire des installations électriques et incendie, la modification de la distribution gaz et l'installation de mesure de protection contre de développement de la légionellose ainsi que la mise aux normes des ascenseurs suivant le décret de robien.

Délai exécution tranche ferme
Préparation travaux : mi novembre - mi décembre 2008
Travaux : janvier - février - mars - mi avril 2009

Délai exécution tranche conditionnelle
Préparation travaux : mi avril - mi mai 2009
Travaux : mi mai - juin - juillet - septembre 2009

Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Budget global de l'opération : 480 000 euros ht

Des variantes seront-elles prises en compte: non.

Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Par ordre de priorité, il sera tenu compte de la candidature la plus détaillée en fonction des critères suivant par pondération :
A - 30 points : le montage du dossier administratif.
B - 50 points : les références professionnelles sur des travaux comparables réalisés dans des locaux occupés par une maison de retraite et un centre de long séjour, en précisant l'opération, la nature et le montant des travaux, le maître de l'ouvrage (coordonnées) et les certificats délivrés par les maîtres d'oeuvre.
C - 20 points : une note succincte sur les moyens matériels et humains que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour satisfaire aux objectifs définis au marché.

Pondération et notation des critères :

A - 30 points : le montage du dossier administratif.
Complet très bon 30 points
Satisfaisant bon 24 points
Moyen 15 points
Insuffisant 0 points

B - 50 points : les références professionnelles
Références récentes ≤ 3 ans 50 points
Références ≥ 3 ans 35 points
Références sans lien avec l'opération 15 points
Non fourni 0 point

C 20 points : une note succincte sur les moyens matériels et humains.
Complet très bon 30 points
Satisfaisant bon 22 points
Moyen 15 points
Insuffisant 7 points
Non fourni 0 point

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

• Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.

• DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

• DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).


Autres renseignements demandés :
• Références professionnelles récentes sur des travaux comparables réalisés dans des locaux occupés par une maison de retraite et un centre de long séjour en précisant l'opération, la nature et le montant des travaux, le maître de l'ouvrage (coordonnées) et les certificats délivrés par les maîtres d'oeuvre
• Note succincte sur les moyens matériels et humains que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour satisfaire aux objectifs définis au marché

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• 60 points : montant de l'offre
• 30 points : dqe complètement renseigné, pas d'erreur de quantité, offre conforme au dce, cerfificat de visite dûment complété
• 10 points : note complète détaillant les moyens humains et matériels que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour satisfaire aux objectifs définis au dce (hygiène et sécurité, respecti du site occupé et de ses résidents, délai d'exécution des travaux)

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
amélioration sécurité

La remise des candidatures s'effectuera soit :

- par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse de l'organisme acheteur
- contre récepissé à la directrice de l'hôpital local de cancale
- par voie électronique sur http://www.e-marchespublics.com. Pour les modalités de remise des candidatures, se référer au règlement de consultation ou aux conditions générales de la plateforme.

Indiquer sur l'enveloppe : "candidature pour l'amélioration de la sécurité"

Date d'envoi du présent avis à la publication :
23/09/2008

Nom de l'organisme : Armor ingénierie, Correspondant : Monsieur cosson5c rue de la ville néant, 22360 Langueux, tél : 0296335764, fax : 0296336017

Réglement de consultation disponible sur demande par fax au 02.99.89.73.60 ou téléchargeable gratuitement sur http://www.e-marchespublics.com.

Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: menuiseries bois et travaux divers de plâtrerie associés
Menuiseries bois et travaux divers de plâtrerie associés :
• Lot 2: peinture
Peinture :
• Lot 3: electricité - sécurité incendie
Electricité - sécurité incendie :
• Lot 4: plomberie - chauffage
Plomberie - chauffage :
• Lot 5: ascenseurs
Ascenseurs :