Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
59
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-André
Correspondant : Delattre Laurence,
89, rue du Général Leclerc CS40001
59871
Saint-André cedex.
tél. : 0320630750,
télécopieur : 0320630754,
Courriel :
marches.publics@ville-saint-andre.fr,
Adresse internet :
http://villesaintandre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://villesaintandre.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché :
aménagement et transformation de la cuisine et des locaux annexes du groupe scolaire les peupliers t2019/18.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45212500.
Lieu d'exécution : 23-25 avenue des Peupliers,
59350
SAINT ANDRE LEZ LILLE.
Code NUTS : |FRE11|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Marché de travaux alloti conformément aux articles R. 2113-1 et suivants, publié en procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1, R.2123-1 et suivants du code de la commande publique, à prix forfaitaires.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : o Lot 1 :Gros oeuvre carrelage
o Lot 2 : charpente couverture
o Lot 3 : cloisons isothermes
o Lot 4 : plâtrerie isolation
o Lot 5 : menuiserie intérieure
o Lot 6 : peinture
o Lot 7 : électricité
o Lot 8 : plomberie chauffage ventilation
o Lot 9 : équipements de cuisine
Variantes exigées
Le terme "variante exigée" remplace les termes d'"option technique" ou de "prestation spécifique exigée (PSE)": oui
Descriptions :
Lot 1 : option chape neuve et option carrelage hygiène
Lot 3 : option plafonds panneaux sandwiches
Lot 4 : option isolation des faux-plafonds
Lot 8 : option hotte à compensation.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 27 janvier 2020
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur chaque facture. le candidat retenu pourra la remplacer par une garantie à 1e demande
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par ressources propres, section investissement. paiement par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la facture correctement établie.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément aux articles l.2113-6 et suivants du code de la commande publique, les entreprises sont autorisées à se porter candidates sous forme de groupement. les candidatures et les offres sont présentées par un mandataire qui justifie les habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. un même opérateur ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.
forme souhaitée : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1) capacité professionnelles, techniques et économiques.
2)situation juridique
Situation juridique - références requises : une lettre de candidature complétée (formulaire dc 1 jointe au dossier) ou le document unique de marché européen (dume)
x la déclaration du candidat complétée (imprimé dc 2 joint au dossier) ou le document unique de marché européen (dume)
x déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment qu'il est en règle au regard des articles l.5212-1 à l.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou dc1
x lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés
Capacité économique et financière - références requises : x déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire dc2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public) : assurance civile professionnelle, garantie décennale pour le lot gros oeuvre
x formulaire dc2 avec le chiffre d'affaires
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : x liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, similaires à ceux demandés dans le présent marché, assortie d'attestations de bonne exécution,
x moyens humains et techniques de l'entreprise
x l'indication des mesures de gestion environnementales que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public (recyclage des déchets par exemple, utilisation de produits et matériaux écologiques, ...)
x des certificats établis par des instituts ou des services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester de la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques : ne, ce pour toutes les fournitures
d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produite par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
x carte justifiant l'inscription au répertoire des métiers ou devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle indiquant le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète, le n° d'immatriculation (registre du commerce, répertoire des métiers...) ou récépissé de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises ou un extrait k bis original
x habilitations : habilitation électrique pour le lot 7 - qualigaz pour les lots qui interviennent sur l'installation gaz
Marché réservé: non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
-Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
-Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 06 janvier 2020 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : T2019/18.
Renseignements complémentaires : Visite obligatoire
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Appeler la direction de la commande publique au 03.20.63.07.40. Documents remis gratuitement, à télécharger sur :
http://www.e-marchespublics.com ou transmis par mail ou sous format papier
Date limite d'obtention : 06 janvier 2020 à 10:00.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Conformément aux articles 40-41-42 du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les candidats ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation des entreprises et doivent déposer les pièces de l'offre à l'adresse suivante :
http://villesaintandre.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie de Saint André
, adresse internet :
http://e-marchespublics.com
.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Saint André
Correspondant :
Vianney LECLUSE
89 rue du Général Leclerc, CS40001
59871
Saint André cedex
, tél. : 0320630747
, télécopieur : 0320630754
, courriel :
techniques@ville-saint-andre.fr
, adresse internet :
http://villesaintandre.fr
.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Saint André
Correspondant :
Noemie BOYER/ Laurence DELATTRE
89 rue du Général Leclerc, CS40001
59871
Saint André Cedex
, tél. : 0320630740
, télécopieur : 0320630754
, courriel :
marches.publics@ville-saint-andre.fr
, adresse internet :
http://villesaintandre.fr
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de Saint André
Correspondant :
Noémie BOYER/Laurence DELATTRE
89 rue du Général Leclerc, CS40001
59871
Saint Andre
, tél. : 0320630740
, télécopieur : 0320630754
, courriel :
marches.publics@ville-saint-andre.fr
, adresse internet :
http://e-marchespublics.com
.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS 62039
59014
Lille cedex
, tél. : 0359542342
, télécopieur : 0359542445
, courriel :
greffe.ta-lille@juradm.fr
, adresse internet :
http://lille.tribunal-administratif.fr
.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Gros oeuvre carrelage. - Gros oeuvre carrelage
Démolition et Dépose des faux plafonds, des revêtements de sols, de la chape, des cloisons, agrandissement de baies, percement et carottage, pose de carrelage. :
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Carrelage.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: Charpente couverture. - Charpente couverture
désenfumage, souche de ventilation, reprise chéneau :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 44142000.
Lot n°3: Cloisons et portes isothermes. - Cloisons et portes isothermes
portes PF1/2H,cloisonnement panneaux sandwichs, plafond panneaux sandwich CF1/2H, :
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 44112300.
Lot n°4: Plâtrerie / Isolation. - Plâtrerie / Isolation
réfections périphériques, cloisons de distribution placostil hydro, doublages collés murs brut, puit de lumière, faux plafond, création local SSI avec cloisons et plafonds :
Mots descripteurs : Plâtrerie, Isolation, Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 45410000.
Lot n°5: Menuiserie intérieure. - Menuiserie intérieure
Bloc porte, serrure, signalétique, boutons moletés, trappe d'accès :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421150.
Lot n°6: Peinture. - Peinture
peintures murs, cloisons, bois, métal. Nettoyage. :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.
Lot n°7: Electricité. - Electricité
dépose/repose des installations existantes, prise de terre, liaisons équipotentielles, bilan de puissance, tableau divisionnaire cuisine, Calfeutrement coupe feu, éclairage intérieur, travaux courant faible. :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.
Lot n°8: Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie. - Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie
Isolation calorifuge, installation générale d'eau froide, installation d'eau chaude sanitaire, bouclage, désinfection des réseaux ECS, désinfection des réseaux EF, dépose du réseau de gaz. installation équipements sanitaires, évacuation eaux usées et eaux vannes, ventilation des réseaux eaux usées. Installation chauffage ventilation. Installation d'une hotte d'aspiration.VMC. :
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation, Plomberie (travaux), Climatisation.
CPV - Objet principal : 39715200.
Lot n°9: Equipement de cuisine. - Equipement de cuisine
fourniture et pose d'un tue insecte suspendu, plonge 2 bacs, armoire à grille, armoire à chariot, four de remise en température, ligne de selfe, tables de tri mobiles :
Mots descripteurs : Cuisine (équipement).
CPV - Objet principal : 39221000.