Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
05
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYME05
Correspondant : RAIZIN STEPHANE,
4 rue du Paradisier
05160
SAVINES LE LAC.
tél. : 0492443900,
télécopieur : 0492200056,
Courriel :
directeur@syme05.fr,
Adresse internet :
http://syme05.sudest-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://syme05.sudest-marchespublics.com.
Objet du marché :
realisation d'une ombriere photovoltaïque
sur l'aire de covoiturage de la commune de baratier.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Objets supplémentaires : 45212190.
Objets supplémentaires : 09332000.
Objets supplémentaires : 45422100.
Lieu d'exécution : AIRE DE COVOITURAGE DE LA COMMUNE DE BARATIER,
05200
BARATIER.
Code NUTS : |FRL02|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Les caractéristiques principales de ce dispositif sont les suivantes :
- Réalisation de structures modulaires porteuses constituant une ombrière de parking au lieu-dit "Aire de covoiturage" de la commune de Baratier (05200) en technique bois
- Construction sur les structures modulaires porteuses d'une centrale de production
photovoltaïque raccordée au réseau de 100kwc maxi.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 avril 2018
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise séparée ou groupement d'entreprises.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures sont sélectionnées en fonction des garanties et capacités professionnelles, techniques, financières appréciées sur la base des documents produits.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- VALEUR TECHNIQUE : 50%;
- PRIX DES PRESTATIONS : 30%;
- DELAIS : 20%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 mars 2018 à 12:00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-14-Construction Ombrière.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
SyME 05
4, rue du Paradisier
05160
Savines-le-lac
, tél. : 0492443900
, courriel :
secretariat@syme05.fr
.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Gilles COROMP Architectes
Correspondant :
Gilles COROMP
21, avenue du Général Nicolas
05200
EMBRUN
, tél. : 0492435589
, télécopieur : 0492435312
, courriel :
garcin.coromp.archi@wanadoo.fr
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
SyME 05
Correspondant :
Marylin TAIX
4, rue du Paradisier
05160
Savines-Le-Lac
, tél. : 0492446402
, télécopieur : 0492200056
, courriel :
secretariat@syme05.fr
.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif
22-24 rue Breteuil
13000
MARSEILLE
, tél. : 0491134830
.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Terrassement Gros Oeuvre. - LOT 01 : Terrassement Gros Oeuvre
Les prestations décrites au sein du présent cahier comprendront toutes les fournitures et mise en oeuvre nécessaire à la réalisation du corps d'état VRD TERRASSEMENT GO BA et au parfait achèvement des ouvrages à la charge de l'entreprise. :
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: Charpente Bois. - LOt 02 : Charpente Bois
Les prestations décrites au sein du présent cahier comprendront toutes les fournitures et mise en oeuvre nécessaire à la réalisation du corps d'état CHARPENTE / OSSATURE BOIS et au parfait achèvement des ouvrages à la charge de l'entreprise. :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 44142000.
Objets supplémentaires : 03410000.
Lot n°3: Photovoltaïque. - Lot 03 : Photovoltaïque
Réalisation d'une centrale de production photovoltaïque sur ombrière avec raccordement au réseau :
Mots descripteurs : Photovoltaïque.
CPV - Objet principal : 09331000.