Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".
69218 Lyon
Travaux - Procédure Adaptée
Date limite de l'offre : 07/09/2020 à 12h00
NOM ET ADRESSE - COMMUNICATION
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX D'ANSE et REGIONCorrespondant : Monsieur le Président
Adresse postale : 47 Chemin d'Aigue-69480 ANSE
Courriel : siear@wanadoo.fr
Adresse du profil d'acheteur :
www.e-marchespublics.com
Activité Principale de l'entité adjudicatrice :
Eau potable
Références code NUTS : FRK26
PROCEDURE ADAPTEE
Le présent marché de travaux est lancé selon une procédure adaptée visée aux articles L 2120-1-2° ; L 2123-1-1°; R 2123-1-1° ; R 2123-4 à R 2123-7. La présente procédure est ouverte, et tous les candidats intéressés sont admis à soumissionner.
- Lot N°1 : Génie Civil :
terrassement, déconstruction d'un réservoir de 2x75m3 et construction d'un nouveau réservoir de 1200m3 avec sa chambre de vannes attenante,
- Lot N°2 : Equipements électromécaniques et électriques :
Remplacement des groupes de pompage à la station du Jonchay à Anse par 2 nouvelles pompes d'un débit chacune de 230m3/h pour 40m de HMT
Prestations divisées en tranche : Non
- Variantes : interdites
DESCRIPTION DES PRESTATIONS ENVISAGEES
- LOT N° 1 GENIE CIVIL :
Construction du réservoir 1 200m3 au niveau des Bassieux à Anse:
1. Déconstruction de 2 cuves de 75m3 y compris le radier en prenant en compte la proximité immédiate de l'ouvrage existant de 300m3 qui reste en service pendant toute la durée des travaux
2. Réalisation du terrassement pour le réservoir 1 200m3
3. Construction du réservoir, de sa chambre des vannes attenante y compris équipements de sécurité et ouverture
4. Réalisation d'une étanchéité intérieure + essais d'étanchéité
5. Aménagement extérieur et remise en état du site,
- LOT N° 2 EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES
ET ELECTRIQUES :
Remplacement des groupes de pompage à la station du Jonchay à Anse :
1. Dépose de la première pompe et remplacement de la canalisation d'aspiration en DN200mm avec robinet-vanne et joint de démontage, raccordement sur piquages existants,
2. Réalisation des modifications électriques nécessaires,
3. Installation de la première pompe d'un débit de 230m3/h pour 40m de HMT et remplacement de la canalisation de refoulement en DN300mm avec clapet anti-retour, manchette de démontage, débitmètre DN200 et robinet-vanne, té pour départ alimentation du site, té pour ballon anti-bélier, vanne DN300 et raccord sur manchette de traversée de parois,
4. Mise en place du ballon anti-bélier sur la conduite de refoulement avec RV et clapet-percé et essais,
5. Mise en route de la première pompe et essais,
6. Dépose de la seconde pompe existante et remplacement de la canalisation d'aspiration en DN200mm avec robinet-vanne et joint de démontage,
7. Installation de la seconde pompe d'un débit de 230m3/h pour 40m de HMT et remplacement de la canalisation de refoulement en DN200mm, joint de démontage et robinet-vanne et raccordement sur le collecteur de refoulement et mise en route de la seconde pompe.
8. Aménagement d'une plateforme caillebotis et mise en place des équipements de manutention
Hors présent marché : Renforcement de la canalisation :
1. Pose de la canalisation projetée en DN300mm,
2. Raccordements du réseau aux 2 réservoirs conservés,
3. Raccordement provisoire de la canalisation existante au droit de la station de pompage.
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE ET DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE LA CANDIDATURE :
A défaut d'utiliser le " e DUME ", le dossier " candidature " contiendra :
- les formulaires DC1 et DC2 dûment remplis téléchargeables sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ;
ou tout autre document contenant les mêmes informations.
- Une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité.
- Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et le groupement éventuel
En cas de groupement conjoint, la répartition des prestations entre ses membres doit être précisée en rubrique E du formulaire DC1.
Capacité économique et financière des candidats :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
- Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;
- Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacités techniques et professionnelles des candidats :
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que le présent marché public ;
- L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
- La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché,
- Des qualifications professionnelles du candidat ou du groupement avec les références FNTP suivantes :
Pour le LOT 1 Génie Civil :
- FNTP : 1622 : Capacités < 2 000m3 ou QUALIBAT équivalent
- FNTP : 164 Ouvrages en béton comprenant la construction de réservoir ou QUALIBAT équivalent
- FNTP : 166 : Etanchéité des ouvrages du GC soumis à l'ACS ou QUALIBAT équivalent
- FNTP : 2313 : Travaux de terrassement en grande masse de technicité moyenne d'ouvrage de GC ou QUALIBAT équivalent
Pour le LOT Equipements :
- 5412 : Capacités de stations dont le produit pression (bars) par le débit (m3/h) est < à 5 000
- Qualifélec E2 : Etude, réalisation installations basse tension - Classe 3 : de 11 à 49 exécutants électriciens
Pour les 2 LOTS :
- Des attestations de travaux de moins de 5 ans - effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin et à cet effet le candidat ou le groupement présentera pour chacune d'elles, au minimum :
- L'année (date de mise en service pour la construction des ouvrages)
- Le lieu (ville, pays), le nom du Maître d'ouvrage,
- Le montant en € HT
- Le type de prestation assurée par l'entreprise concernée par la référence.
Et afin d'apprécier les attestations demandées :
le contractant composé d'un ou plusieurs candidats présentera des certificats de capacité, en cours de validité, correspondants à l'objet du marché. Les candidats doivent justifier pour les opérateurs désignés dans leur candidature des mêmes capacités que celles qui leur sont demandées. Ils doivent également produire soit une lettre d'engagement de chacun d'eux soit les contrats par lesquels ils s'engagent à exécuter les prestations correspondantes. Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Les références et certificats de capacité ciblés de travaux exécutés depuis plus de 5 ans pourront être également pris en compte.
DOCUMENTS A REMETTRE POUR L'OFFRE
Se référer à l'article 5.2.3 du Règlement de la Consultation.
VERIFICATION DES CANDIDATURES ,
EXAMEN DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE
Se référer à l'article 7 du RC et attribution du contrat sera effectué selon les modalités définies aux articles R 2144-1 à R 2144-4 et R 21444-6 à R 2144-7 du code de la commande publique.
Les critères de jugement des offres sont pondérés comme suit :
1. Prix : 50%
2. Valeur technique de l'offre : 40%
3. Délai d'exécution : 10%
VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE
Préalablement à l'élaboration de leur offre, les candidats doivent impérativement effectuer une visite sur le site. Cette visite commune à tous les candidats est fixée le 09 Juillet 2020
- POUR LE LOT N° 1 à 9h00 Au droit de la construction du futur réservoir de 1200m3
- POUR LE LOT N°2 à 10h30 Sur le Parking du siège du SIE ANSE et REGION Maison de l'eau - 47 Chemin d'Aigue à Anse
DATE LIMITE DE LA RECEPTION DES OFFRES :
Le 07 Septembre 2020 à 12 heures.
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, dont l'adresse URL est la suivante :
Et au CABINET MERLIN - Technopark 2 Bâtiment D - 25 rue St Jean de Dieu - 69007 LYON - Tél. : 04 72 56 97 10
- courriel : fpeycelon@cabinet-merlin.fr
INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Se référer à l'article 10.3 du Règlement de la Consultation
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lyon
- 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 3
- Poste : 04 78 14 10 10 - Télécopie : 04 78 14 10 65
- Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
- Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Etude Faune Flore du Territoire de l'ENS du Plateau des Etangs
Date limite de dépôt :
24/04/2024 à 12h00
Mission de contrôle technique pour le suivi en phase conception et réalisation des travaux de requalification de lilôt créacité, à villefranche s/s
Date limite de dépôt :
22/04/2024 à 12h00
Mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé pour le suivi en phase conception et réalisation des travaux de requalification de l'îlot créacité, à villefranche s/s
Date limite de dépôt :
22/04/2024 à 12h00
CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'OEUVRE - CONSTRUCTION DU GYMNASE DU FUTUR COLLEGE DE GENAS
Date limite de dépôt :
09/04/2024 à 12h00
Acquisition d'un véhicule de type Quad 6 roues adapté à divers travaux
Date limite de dépôt :
04/04/2024 à 12h00
24.110 Déclaration de projet valant mise en compatibilité des PLU des communes de Saint Pierre de Chandieu et de Saint Laurent de Mure
Date limite de dépôt :
15/04/2024 à 17h00
Dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes
Date limite de dépôt :
17/04/2024 à 12h00
Marché accord cadre mono attributaire de maîtrise d'oeuvre et prestations d'étude associées
Date limite de dépôt :
19/04/2024 à 12h00
Travaux de rénovation de l'atelier cuisine de l'EFMA (Bourgoin Jallieu)
Date limite de dépôt :
03/04/2024 à 12h00
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation énergétique et la requalification de la mairie école
Date limite de dépôt :
22/04/2024 à 12h00