Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
68
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : RESIDENCE LE CASTEL BLANC-EHPAD
Correspondant : WIMMER EMILIE,
25 ROUTE JOFFRE
68290
MASEVAUX.
tél. : 0389824071,
Courriel :
services.economiques@ehpadcastel-masevaux.fr,
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché :
travaux pour l'extension et la restructuration partielle de l'ehpad le castel blanc à masevaux-niederbruck - reconsultation lot n° 01 - gros-oeuvre existants - démolitions légères.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lieu d'exécution : 25 route Joffre,
68290
Masevaux.
Code NUTS : |FRF12|.
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne la réalisation des travaux du projet de restructuration du Pavillon Hégy à l'EHPAD " LE CASTEL BLANC " à MASEVAUX-NIEDERBRUCK. Il s'agit d'une reconsultation portant uniquement sur le lot n° 01 - gros-oeuvre existant - démolitions légères suite à la liquidation judiciaire de l'attributaire initial.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 17 Mai 2021 à 00:00 et jusqu'au 15 Avril 2023 à 00:00
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie sera appliquée selon les dispositions du ccap. cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. le versement d'une avance pourra être effectué dans les conditions du ccap.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'opération est financée par le maître d'ouvrage au moyen de fonds propres et emprunts.
le délai global de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions de l'article r2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer à ce souhait. cette contrainte se justifie par le fait que, l'opération étant allotie, les entreprises répondant aux lots vont avoir sensiblement les mêmes compétences. en cas de défaillance de l'un des co-traitants, l'autre devra assurer les prestations restant à faire ou trouver un nouveau co-traitant. il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Lettre de candidature, formulaire DC1 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou le cas échéant, l'ensemble des membres du groupement. Dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation ;
- Un document relatif au pouvoir de signature ;
- Une déclaration sur l'honneur (selon modèle joint au dossier) dûment complétée, datée, cachetée et signée par la personne ayant pouvoir de signature.
- Déclaration du candidat complétée, formulaire DC2 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics comportant notamment :
- La déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Une liste de références de travaux de même nature exécutés au cours des 5 dernières années avec indication du nom du maître d'ouvrage, de la nature de l'opération, du montant du marché de candidat et de l'année de réception des travaux.
Si les documents des candidats sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou expert auprès des tribunaux et dont le nom et l'adresse seront indiqués; cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 Février 2021 à 12:00.
Renseignements complémentaires : Les entreprises candidates ont la possibilité de procéder à une visite des lieux si elles le souhaitent (visite non obligatoire). Pour les modalités pratiques, il convient de se conformer aux dispositions de l'article 7 du règlement de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur du maître d'ouvrage :
https://www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les candidats transmettent leur offre avant la date et l'heure limites de réception des offres par voie électronique à l'adresse du profil acheteur :
https://www.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 Janvier 2021.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la paix - BP 51038
67070
Strasbourg
, tél. : 0388212323
, télécopieur : 0388364466
, courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la paix - BP 51038
67070
Strasbourg
, tél. : 0388212323
, télécopieur : 0388364466
, courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
, adresse internet :
https://www.e-marchespublics.com
.