Réfection des installations électriques des parties communes - courant fort. lot 1 vanves : 126 avenue victor hugo ; 10/12/14 place des provinces ; 18 rue august comte lot 2 sevres 19 avenue de l'europe

---

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92
Travaux

---

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : Service Marchés Publics, 45 rue paul Vaillant Couturier 92532 Levallois Perret. tél. : 0147573177, Courriel : marches@hdshabitat.fr,
Adresse internet : https://www.hautsdeseinehabitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com.

Objet du marché : réfection des installations électriques des parties communes - courant fort.
lot 1 vanves : 126 avenue victor hugo ; 10/12/14 place des provinces ; 18 rue august comte
lot 2 sevres 19 avenue de l'europe.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 2 lots géographiques: SEVRES et VANVES,
Code NUTS : |FR1|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Marché de travaux de Remplacement de Composants sur le Patrimoine de Hauts de Seine Habitat OPH- réfection des installations électriques , en milieu occupé à :Lot 1 VANVES : 126 avenue Victor Hugo ; 10/12/14 place des Provinces ; 18 rue August Comte
Lot 2 SEVRES 19 avenue de l'Europe
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les prestations sont décrites dans les CCTP et dans les DPGF..
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Hauts de Seine Habitat se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article R 2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires...
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.


Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : dans l'hypothèse d'un groupement économique aucune forme n'est imposée.
il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront analysées dans les conditions prévues au code de la commande publique en fonction des pièces demandées au règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : -copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement ;
-déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles l.2141-1 à l.2141-5 et l.2141-7 à l.2141-11 du code de la commande publique, concernant les interdictions de soumissionner ;
-une lettre de candidature (imprimé dc1 fourni par l'office) assortie, le cas échéant, de l'habilitation du mandataire par les cotraitants ;
-une déclaration du candidat individuel ou le cas échéant du membre du groupement (imprimé dc2 fourni par l'office) ;
-le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait k-bis, délégation de signature...) ;
-la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
-déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : - CQP Opérateur en désamiantage ou attestation de formation à intervention en sous-section 4 (amiante) ET -N2 Ouvrier professionnel et N3P2 Compagnon professionnel autonome et N4P2 Chef d'équipe/Maître ouvrier et CQP chef d'équipe électricien ou OPQIBI 1405 ou OPQIBI 1406 ou OPQIBI 1407 ou OPQIBI 1408
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).


Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2020 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier conformément au règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 mars 2020.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : Service Marchés Publics 45 rue Paul Vaillant Couturier 92532 Levallois Perret , tél. : 0147573177 , courriel : marches@hdshabitat.fr , adresse internet : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : Service marchés publics 45 rue Paul Vaillant Couturier 92532 Levallois Perret , tél. : 0147573177 , courriel : marches@hdshabitat.fr , adresse internet : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : Service Marchés Publics 45 rue Paul Vaillant Couturier 92532 Levallois Perret , tél. : 0147573177 , courriel : marches@hdshabitat.fr , adresse internet : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 2/4 boulevard de l'Hautil 95027 CERGY PONTOISE , tél. : 0130173400 , courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr .

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 5 rue Leblanc 75911 Paris .

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : Service Marché Publics 45 rue paul vaillant couturier 92300 LEVALLOIS PERRET , tél. : 0147573177 , courriel : marches@hdshabitat.fr , adresse internet : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com .

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique...
Renseignements relatifs aux lots :