Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
92
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hauts-de-Seine Habitat - OPH
Correspondant : SERVICES DES MARCHES PUBLICS,
45 rue Paul Vaillant Couturier
92532
Levallois-Perret.
tél. : 0147573177,
Courriel :
marches@hdshabitat.fr,
Adresse internet :
http://opdh92.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://opdh92.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.
Objet du marché :
marché de travaux pour l'agrandissement des locaux du centre médical de santé des chênes et le transfert de la pharmacie avec aménagements tce aux
55 à 59 rue des chênes 92150 suresnes - patrimoine de hauts-de-seine habitat oph.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : Suresnes,
92150
Suresnes.
Code NUTS : |FR105|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Marché de travaux d'agrandissement des locaux du centre médical de santé des Chênes au 56 rue des Chênes et du transfert de la pharmacie avec aménagements TCE aux 55 à 59 rue des Chênes à 92150 Suresnes-patrimoine de Hauts-de-Seine Habitat.
Le marché non alloti est passé en entreprise générale pour tous les corps d'état : les travaux de réhabilitation sont complexes, nécessitant un phasage particulier et détaillé.
Cette opération est une opération de restructuration lourde nécessitant une action complexe de gestion des différents corps d état conditionnant l'optimisation d'un confort des personnels soignants.
L'interruption de chantier liée aux périodes de déménagement des locaux, est une contrainte pour le bon enchainement des phases sans temps mort est indispensable afin de respecter le planning prévisionnel des travaux
Pour assurer le bon enchainement de ces phases, un important travail de coordination devra être réalisé en amont du chantier et une présence permanente sur le chantier devra être assurée pour garantir son bon déroulement et respecter le planning.
Or, l'allotissement nécessiterait une forte coordination, généralement externe.
En ce sens, le recours à une entreprise générale assure une meilleure garantie pour le MOA disposant d'un interlocuteur unique, (en effet le MOA signe un seul AE avec l'entreprise générale) l'entreprise générale assurant également la coordination.
L'organisation de chantier d'une manière générale, la sécurité du chantier et des avoisinants commune à toutes les entreprises, la mise au point d'un PIC détaillé par phase commun à toutes les entreprises, la réduction de l'impact environnemental du chantier assumée en commun par toutes entreprises, une préparation de chantier exemplaire intégrant toutes les spécificités de chaque corps d'Etat, et la planification des travaux tous Corps d'Etat de manière à limiter le plus possible la gêne des locataires seront les enjeux de cette opération.
Estimation de la valeur (H.T.) : 585000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés :se référer au ccap
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se référer au ccap
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se référer au règlement de consultation
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : - une visite sur sites de chaque candidat est obligatoire.
la visite sur sites doit impérativement être effectuée par le candidat 5 jours avant la date limite de réception des offres. aucune visite ne sera autorisée ultérieurement.
-certificats de qualifications professionnelles :
attestation ss4 prévention des risques amiante valide de moins de 3 ans ou preuve que l'attestation est en cours de renouvellement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se référer au règlement de consultation
Situation juridique - références requises : se référer au règlement de consultation
Capacité économique et financière - références requises : se référer au règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
certificats de qualifications professionnelles :
attestation ss4 prévention des risques amiante valide de moins de 3 ans ou preuve que l'attestation est en cours de renouvellement.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.)
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
: Certificats de qualifications professionnelles :
attestation SS4 prévention des risques amiante valide de moins de 3 ans ou preuve que l'attestation est en cours de renouvellement.
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
-Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
-Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : Document(s) attestant des pouvoirs des personnes
habilitées à engager le candidat
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Valeur Technique de l'offre : 60%;
- Prix : 40%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 01 Juillet 2021 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DT4 Bardin Chênes Suresnes.
Renseignements complémentaires : durée du marché - délai d'exécution
La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement.
Le délai d'exécution global du marché est de 8 mois à compter de l'ordre de service de démarrage (y compris deux semaines de préparation de chantier).
Le délai d'éxécution des travaux est celui indiqué dans le Calendrier prévisionnel enveloppe travaux de l'entreprise figurant en annexe de l'acte d'engagement, auquel se substituera le calendrier détaillé d'exécution finale notifié à la fin de la période de préparation.
Le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Les variantes sont interdites.
Le présent marché est lancé sans prestation supplémentaire éventuelle.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de :
- La date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation en cas de non négociation
- La date de remise de l'offre finale indiquée par courrier en cas de négociation.
Négociation
Les offres considérées comme inappropriées au sens de l'article L 2152-4 du code de la commande publique seront éliminées et les candidats ne seront pas invités à négocier.
Les 3 candidats ayant remis les meilleures offres au classement seront admis à négocier. Les offres demeurées irrégulières, inacceptables, ou anormalement basses ne seront pas classées, elles seront éliminées.
En cas d'égalité entre les troisième et quatrième meilleures offres, elles seront départagées sur le critère ayant la pondération la plus élevée.
La négociation pourra porter sur les éléments techniques de l'offre (qualitatifs ou quantitatifs, délais) et/ou sur les éléments financiers, dans le cadre d'une recherche d'optimisation des coûts. Elles pourront se dérouler en une ou plusieurs étapes, dans les locaux d'Hauts de Seine Habitat ou bien par voie écrite.
A l'issue de cette négociation éventuelle, les candidats admis à y prendre part seront invités à remettre une offre négociée sur la base des modifications en résultant, ceci dans un délai identique pour tous. Le marché sera alors attribué au candidat dont l'offre sera jugée économiquement la plus avantageuse à l'issue du classement définitif par application des critères de sélection des offres.
Toutefois, dans le respect de l'article R2123-5 du code de la commande, l'acheteur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 Juin 2021.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise
2/4 boulevard de l'Hautil
95027
Cergy-Pontoise
, tél. : 0130173400
, courriel :
greffe.tacergypontoise@juradm.fr
, adresse internet :
http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr
.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
5, rue Leblanc
75911
PARIS cedex 15
, tél. : 0182524272
, courriel :
pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr
.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les voies de recours ouvertes
aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12
du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2
mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus,
toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers
justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique. Médiation : En cas de litige ou de désaccord qui
pourrait survenir notamment quant à l'interprétation ou l'exécution du marché objet de la
présente consultation, et avant toute saisine des juridictions compétentes, les parties feront leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable. Dans ce cadre elles pourront utilement saisir
le Médiateur des entreprises. Le litige pourra également faire l'objet d'une saisine du Comité
consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics, dans les conditions définies réglementairement. Conformément aux articles L.
2197-3 et R 2197-16 du Code de la Commande Publique, la saisine du médiateur des
entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes
prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de
la Médiation des entreprises ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du
Comité..