Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CITALLIOS agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine GPSEO
Correspondant : M. Maurice SISSOKO, Directeur Général, 65 rue des Trois Fontanot, 92024 Nanterre cedex, adresse internet :
http://www.citallios.fr/, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :• Aménagement, renouvellement urbain, construction et études
Objet du marché : Marché de travaux pour l'aménagement du projet de requalification du mail des physiciens à Mantes-la-Jolie. Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111291
• Objets complémentaires : 45112710
• Objets complémentaires : 45112723
• Objets complémentaires : 34993000
Code NUTS : FR103
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. Caractéristiques principales :• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le marché a pour objet la réalisation des travaux d'aménagement pour la requalification du mail piéton des physiciens et de ses abords (aires de jeux, terrains de sport et poche de stationnement).
• Descriptions concernant les achats complémentaires : En application des dispositions de l'article R2122-7 du code de la commande publique, il est prévu la possibilité de conclure, le cas échéant, un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation des prestations similaires à celles du présent marché.
Le contrat est reconductible 1 fois de manière tacite pour les mêmes montants et d'une durée de 12 mois. L'acheteur prend la décision de ne pas reconduire le contrat 1 mois avant la date de fin de la période d'exécution en cours.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une avance de 5 % est prévue. Elle ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à première demande, ne pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Retenue de garantie de 5% pouvant, au gré du titulaire, être remplacée par une garantie à première demande d'un montant équivalent, cette dernière ne pouvant pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le marché sera financé sur le budget alloué à CITALLIOS dans le cadre du mandat « de maîtrise d'ouvrage du programme d'opération d'aménagement des espaces publics inscrites au plan yvelinois d'amorce de la rénovation urbaine (PYARU) » par lequel CITALLIOS agit au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise. Le paiement sera effectué par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée. Il est interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
2° En qualité de membres de plusieurs groupements En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro Conditions de participation :• Situation juridique - références requises : 1. Formulaire DC1 ou (équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire) - Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et est en conformité avec les obligations définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. - Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat 2. Un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés ci-dessous:
A - Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. B -
Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et
financières :
• Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) :
Lot n°1 :
. VRD (FNTP ou équivalent) :
- 3421 - Revêtements en enrobé classique
- 3432 - Revêtements en béton hydraulique - béton classique
- 344 - Asphalte coulée
- 345 - Pavés et dalle - en béton ou autres matériaux
- 346 - Pose de bordures et caniveaux
- 5144 - Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain - profondeur de tranchée < 3,50 m hors nappe phréatique
Lot n°2 : Espaces verts (Qualipaysage ou équivalent) :
- P 110 - Création de jardins et d'espaces verts
- E 131 - Entretien de jardins et d'espaces verts
Lot n°4 : Eclairage
- 347 : petits ouvrages divers en maçonnerie
- 651 : éclairage public : travaux neufs
- 764 : détection et géo référencement d'ouvrages
. Eclairage public (Qualifelec ou équivalent) :
- TN3 : chantier de 25 à 50 foyers lumineux
Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 juin 2021 à 18 h 00 Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 70076-21-023-024-025&026
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est mis à disposition gratuitement par voie électronique, à l'adresse suivante
https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do Il est fortement recommandé aux soumissionnaires de s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse électronique (mail) permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. Les dossiers des candidats doivent être déposés par voie électronique sur la plateforme de réponse aux consultations dématérialisées de CITALLIOS (
http://citallios.achatpublic.com.) dans les conditions définies par le règlement de la consultation. Copie de sauvegarde : en cas d'envoi de soumission par voie dématérialisée, les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde est transmise sous pli cacheté portant les mentions suivantes : « COPIE DE SAUVEGARDE », indication du nom du marché et « NE PAS OUVRIR AVANT SEANCE D'OUVERTURE ». A l'issue de son analyse, CITALLIOS pourra négocier avec tous les candidats ayant remis une offre, à l'exception des offres inappropriées et anormalement basses qui seront éliminées. CITALLIOS décidera si elle permet ou non aux candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable de la régulariser dans le cadre des négociations.
La négociation peut être menée soit par écrit, soit par audition, dans le respect du principe d'égalité entre les candidats.
CITALLIOS se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociations.
La visite du site est libre et vivement recommandée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://citallios.achatpublic.com Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet :
https://citallios.achatpublic.com Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00, télécopieur : 01 39 20 54 87, courriel :
Ta-versailles@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-versailles.juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00, télécopieur : 01 39 20 54 87, courriel :
Greffe.ta-versailles@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-versailles.juradm.fr Nature et désignation des lots :Lot 1 : Voirie et réseaux divers
Travaux d'aménagement du terrain
C.P.V. - : Objet principal : 45111291
Lot 2 : Espaces verts
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
C.P.V. - : Objet principal : 45112710
Lot 3 : Aires de jeux et terrains de sports
Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
C.P.V. - : Objet principal : 45112723
Lot 4 : Eclairage
Éclairage public
C.P.V. - : Objet principal : 34993000