Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ivry sur Seine
Correspondant : Mme Ouarda Kirouane, représentant du pouvoir adjudicateur, Esplanade georges marrane, 94200 Ivry sur seine, adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z, adresse internet du profil acheteur :
https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux d'installation de ventilateurs de plafond dans plusieurs équipements municipaux présents sur le territoire de la ville d'Ivry sur Seine (94200) Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45331210
• Objets complémentaires : 39717100
Code NUTS : FR107
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. Caractéristiques principales :• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation a pour objet des travaux d'installation de ventilateurs de plafond dans plusieurs équipements municipaux présents sur le territoire de la ville d'Ivry sur Seine (94200)
- Groupe scolaire Joliot Curie, 19 rue Raspail
- Groupe scolaire Thorez, 29 rue Baudin
- Groupe scolaire Dulcie September, 5 allée Chanteclair
- Groupe scolaire Barbusse, 7 rue Georgette Rostaing
- Groupe scolaire Langevin, 218 rue Marcel Hartmann
- Centre technique Guillou, 14 rue Edmée Guillou
Les principales prestations sont des travaux de ventilation et ne comprennent pas la maintenance.
La maîtrise d'oeuvre est assurée par la maîtrise d'ouvrage.
La description des travaux est définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché fait l'objet de la décomposition en tranches :
- Tranche ferme : Groupe scolaire Joliot Curie, 19 rue Raspail
- Tranche conditionnelle 1 : Groupe scolaire Thorez, 29 rue Baudin
- Tranche conditionnelle 2 : Groupe scolaire Dulcie Septembre, 5 allée Chanteclair
- Tranche conditionnelle 3 : Groupe scolaire Barbusse, 7 rue Georgette Rostaing
- Tranche conditionnelle 4 : Groupe scolaire Langevin, 218 rue Marcel Hartmann
- Tranche conditionnelle 5 : Centre Technique Guillou, 14 rue Edmée Guillou
Chaque tranche conditionnelle sera affermie de manière expresse par lettre de notification d'affermissement.
Le pouvoir adjudicateur ne pourra plus affermir une tranche conditionnelle au-delà du 30 avril 2024.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Une avance peut être accordée si les conditions du code sont réunies.
une retenue de garantie, à la charge du titulaire, de 5 % (ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise)du montant initial du marché subséquent du montant des modifications du marché subséquent en cours d'exécution sera appliquée.
Les dépenses relatives au Marché seront payées sur les fonds propres de la Ville.
Les dépenses relatives au Marché peuvent faire l'objet de subvention métropolitaine / départementale /régionale / nationale /européenne.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le Marché sera attribué à un opérateur économique unique ou à un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Les opérateurs économiques ne pourront se présenter plusieurs fois, que ce soit en tant que candidats individuels et membres d'un groupement, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés :• A/ soit le document unique de marché européen.
B/ soit un dossier « candidature » :
1) Le formulaire DC1
ou
- La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, obligatoire en cas de groupement et/ou d'allotissement ;
et
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
3) Les renseignements suivants afin de vérifier de l'aptitude et des capacités du candidat :
- une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois dernières années ;
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- la présentation d'une liste des principales références pour des prestations de même nature effectuées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Cette liste pourra être accompagnée d'attestations de bonne exécution.
• B/ le cas échéant, une déclaration justifiant l'application d'un droit de préférence éventuel
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 avril 2021 à 12 h 00 Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2100010
Renseignements complémentaires : Visites :
Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE. À cet effet, le candidat sera accompagné des représentants du service Energie.
La date limite pour visiter le site est le 1er avril2021.
Les visites se dérouleront uniquement sur rendez-vous demandé impérativement par courriel à
chauffage@ivry94.frMode de paiement :
Les dépenses relatives au Marché seront payées sur les fonds propres de la Ville.
Les dépenses relatives au Marché peuvent faire l'objet de subvention métropolitaine / départementale /régionale / nationale /européenne.
Négociations:
Les offres seront analysées au regard des critères fixés à l'article 9 du présent règlement de la consultation.
Après cette première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager, ou non, des négociations avec les candidats ayant une note globale supérieure ou égale à la moitié de la note maximale pouvant être obtenue. Dans l'hypothèse où aucun candidat n'atteindrait ce seuil, la négociation serait engagée avec les trois premiers candidats (ou moins si le nombre de candidats est inférieur à trois) arrivés en tête à l'issue d'une première analyse des offres.
Critères de jugement :
1 / la valeur technique - pondération 60%
Ce critère sera jugé en fonction des éléments contenus dans le cadre de réponse.
- Délais d'exécution proposés - 18 points
- Cohérence entre les moyens humains et planning - 12 points
- Organisation du chantier - 10 points
- Qualité du matériel proposé - 20 points
2/ le prix- pondération 40 %
La comparison des prix sera effectuée uniquement sur la base du prix global et forfaitaire indiqué dans l'acte d'engagement.
Cette comparaison sera effectuée selon la formule suivante : note du candidat = 40 x [(Pmin) / (Pi)], dans laquelle :
- Pmin = montant de l'offre la moins élevée financièrement en euro(s) TTC ;
- Pi = montant de l'offre considérée en euro(s) TTC.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 mars 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, adresse internet :
http://melun.tribunaladministratif.fr/ Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77008 Melun cedex
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, adresse internet :
http://melun.tribunaladministratif.fr/