Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Semise
Correspondant : Mme Pascale IAPADRE, Assistante de Direction, 12 allée du Petit Tonneau, 94400 Vitry-sur-seine, tél. : 01 45 73 65 61, courriel :
pascale.iapadre@semise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : • Logement et développement collectif
Objet du marché : Marché de travaux réhabilitation thermique de la résidence FABIEN R14. Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet le traitement des façades et la réhabilitation thermique de la résidence. Cette prestation est divisée en 6 lots. Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45321000
Lieu d'exécution et de livraison : Résidence Fabien 31 au 37 avenue du Colonel Fabien, 94400 Vitry-sur-seine
Code NUTS : FR107
Caractéristiques principales : • Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 472 jours à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 mars 2020 à 12 h 00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 février 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI5NjU3OQ%3D%3D Instance chargée des procédures de recours : TGI CRETEIL, Rue Pasteur Vallery Radot, 94011 Créteil cedex, adresse internet :
https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tribunal-judiciaire-de-creteil Organe chargé des procédures de médiation : CCRA, 5, rue Leblanc, 75911 Paris cedex 15, adresse internet :
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCRA.htm Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TGI CRETEIL (Greffe), Rue Pasteur Vallery Radot, 94011 Créteil cedex, adresse internet :
https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tribunal-judiciaire-de-creteil Nature et désignation des lots : Lot 1 : Traitement de façade
Installation de chantier, dépose des garde-corps de balcons et loggias (plomb), traitement des dalles de balcons et loggias, traitement des façades.
C.P.V. - : Objet principal : 45262100
• Objets complémentaires : 45262330
• Objets complémentaires : 45321000
• Objets complémentaires : 45443000
Lot 2 : Métallerie Serrurerie
Remplacement des garde-corps des balcons et loggias, grille anti-effraction au RDV, faux plafond métallique.
C.P.V. - : Objet principal : 45341000
• Objets complémentaires : 45421140
Lot 3 : Menuiseries extérieures
Dépose et pose des menuiseries extérieures PVC y compris volets roulants.
C.P.V. - : Objet principal : 45421100
Lot 4 : Electricité - Ventilation
Remplacement des caissons de VMC et des bouches VMC en logements. Alimentation électrique des VR des logements PMR, éclairages extérieurs.
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
• Objets complémentaires : 45310000
Lot 5 : Etanchéité toiture terasse
Réfection de l'étanchéité en toiture terrasse
C.P.V. - : Objet principal : 45261420
Lot 6 : Traitement des pignons de la résidence R9
Ravalement par ITE des pignons
C.P.V. - : Objet principal : 45443000
• Objets complémentaires : 45321000
• Objets complémentaires : 45262100
