AVIS DE MARCHE
Département(s) de publication:
44
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Rodolphe Amailland
Nom de l'organisme acheteur: Ville de VERTOU
Informations d'adresse:
2 Place Saint Martin CS 22319
, 44123 VERTOU
Téléphone: +33 240344300
Télécopieur: +33 240349145
Courriel:
ecrire@mairie-vertou.frURL pouvoir adjudicateur:
http://www.vertou.fr/
URL profil d'acheteur:
https://e-marchespublics.com
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur:
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Travaux
Travaux:
Exécution
Objet du marché: Travaux de mises aux normes et d'adaptation d'installations électriques sur 2 sites
Lieu d'exécution ou de livraison:
Plusieurs lieux
Code NUTS: FRG01
CPV Objet principal :
- 45311200 - Travaux d'installations électriques
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP): non
III. Accord-cadre
L'avis concerne un marché public.
IV. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux électriques sur les sites du Moulin Gautron et le restaurant scolaire des Treilles.
Les travaux débuteront courant juillet 2020.
Information sur les options:
Options: Oui.
Description:
Le marché comporte une tranche optionnelle.
V. Renseignements relatifs aux lots
Prestations divisées en lots: Non.
VI. Durée du marché ou délai d'exécution
Nombre de mois: 2
VII. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières: Non.
Unité monétaire utilisée, l'euro
VIII. Conditions de participation
Situation juridique - références requises:- Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
* Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'entreprises, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière:1. Attestation sur l'honneur
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
3. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaires.
Référence professionnelle et capacité technique:1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.
La prestation est réservée à une profession particulière: Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation: non
XII. Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans les documents du marché.
Une enchère électronique sera effectuée: Non.
Type de procédure : Procédure adaptée
XIII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 17/06/2020
Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours
XIV. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 200006
Renseignements complémentaires: Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents: Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://e-marchespublics.com.
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
Date limite d'obtention: 17/06/2020
Heure locale: 12h00
Documents payants: Non.
Le présent marché a un caractère périodique: Non.
Ce marché s'inscrit dans un projet / programme financé par les fonds communautaires: Non.
XV. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif et technique:
Correspondant: Service Finances et marchés publics
Personne morale, Organisme, Etablissement: Ville de VERTOU
Adresse:
2 Place Saint Martin CS 22319
, 44123 VERTOU
Téléphone: +33 240344300
Télécopieur: +33 240349145
Courriel:
marchespublics@mairie-vertou.frAdresse internet:
http://www.vertou.fr/Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet:
https://e-marchespublics.comXVI. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif de Nantes
Adresse:
6 allée de l'île Gloriette
, 44041 NANTES CEDEX
Téléphone: +33 240994600
Télécopieur: +33 240994658
Courriel:
greffe.ta-nantes@juradm.frService auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif de Nantes
Adresse:
6 allée de l'île Gloriette
, 44041 NANTES CEDEX
Téléphone: +33 240994600
Télécopieur: +33 240994658
Courriel:
greffe.ta-nantes@juradm.fr