Marché de travaux pour la réhabilitation et extension de l'ehpad "résidence l'equaizière" de 108 lits à la garnache dont 18 lits en résidence autonomie relance des lots 5 ravalements extérieurs (enduit),10 menuiseries intérieures bois et 21 cheminée

---

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 85
Travaux

---

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS de la Garnache
Correspondant : MINCHENEAU Pierre - ACOBA (AMO), 7 rue Jan et Joël Martel 85710 la Garnache. Courriel : pierre.mincheneau@acoba.eu, Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : aide sociale.

Objet du marché : marché de travaux pour la réhabilitation et extension de l'ehpad
"résidence l'equaizière" de 108 lits à la garnache dont 18 lits en résidence autonomie
relance des lots 5 ravalements extérieurs (enduit),10 menuiseries intérieures bois et 21 cheminée.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : EHPAD Résidence L'Equizière 7 rue Jan et Joël Martel, 85710 La Garnache.
Code NUTS : |FRG05|.

L'avis implique un marché public.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Marché de Travaux dans le cadre de la réhabilitation et extension de l'EHPAD "Résidence l'Equaizière" de 108 lits à la Garnache dont 18 lits pour une Résidence Autonomie. Le projet consiste en la réhabilitation légère de 1759 m² S.D.O., la restructuration lourde de 1093 m² S.D.O. et la construction de 3750 m² S.D.O.. Travaux en site occupé et avec phasage..
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.


Durée du marché ou délai d'exécution : 44 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 Janvier 2022
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : selon règlement de consultation du dce
Situation juridique - références requises : selon règlement de consultation du dce
Capacité économique et financière - références requises : selon règlement de consultation du dce
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : selon règlement de consultation du dce
Marché réservé: non.
selon règlement de consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).


Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 Décembre 2021 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 Novembre 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : , adresse internet : https://www.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : , adresse internet : https://www.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : , adresse internet : https://www.e-marchespublics.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette 44041 NANTES Cedex , tél. : 0240994600 , courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr .

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : , adresse internet : https://www.e-marchespublics.com .
Renseignements relatifs aux lots :