Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".
13000 Marseille Cedex 20
Travaux - Procédure Adaptée
Date limite de l'offre : 05/11/2020 à 12h00
Organisme acheteur : SOLEAM - Correspondant : M. David RUSSAC, Responsable Marchés, Le Louvre & Paix, 49, La Canebière - CS 80024, 13232 Marseille cedex 01, tél. : 04 88 91 91 91, Fax : 04 88 91 91 93, courriel : servicemarches@soleam.net, adresse internet : http://www.soleam.net/marches, Profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_-FQCXBWTH6
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Société Publique Locale (SPL)
Objet : OPERATION 605 - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT DE L'ESPLANADE DES CEDRES NORD (QUARTIER MALPASSE - MARSEILLE 3013)
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Quartier Malpassé 13013 - Entre le boulevard Bouge et la Descente des cèdres, 13013 Marseille ; Code NUTS : FRL04
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, a pour objet des travaux de parachèvement de l'esplanade des Cèdres Nord (Quartier Malpassé - Marseille 13013). Travaux d'aménagement d'un espace public de type esplanade, espace public.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 4 mois (dont 1 mois au titre de la période de préparation de chantier pour chacun des lots).
Délai d'exécution propre à chaque lot : - Lot 1 : 4 mois ; - lot 2 : 4 mois.
Descriptions concernant les achats complémentaires : Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Financement et paiement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 60 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Les prix sont fermes et actualisables. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Le moyen de paiement retenu est le virement.
Forme juridique : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langue pouvant être utilisée : français. Unité monétaire utilisée, l'euro
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières. Capacités professionnelles.
Situation juridique : Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Capacité économique et financière : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; - Preuve d'une assurance de responsabilité civile du candidat.
Référence professionnelle et capacité technique : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) ; - Carte professionnelle en cours de validité (FNTP ou similaire).
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (RC, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Date limite de réception des offres : 05 novembre 2020 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-SOLE-0079
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille, 6, rue Joseph Autran, 13006 Marseille, tél. : 04 91 15 50 50, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr
Renseignements sur l'introduction des recours : Tribunal Judiciaire de Marseille
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2020
Réfection des façades au Groupe scolaire Jean Moulin
Date limite de dépôt :
22/04/2024 à 12h00
Maintenance des installations de la cuisine centrale et des cuisines satellites
Date limite de dépôt :
15/04/2024 à 12h00
Travaux équipements de cuisine de l'école Victor Hugo
Date limite de dépôt :
18/04/2024 à 12h00
Travaux de rénovation de 2 chaufferies avec passage au gaz
Date limite de dépôt :
26/04/2024 à 12h00
Appel a projets 2024 Occupation d'espaces au sein de l'hôtel dieu
Date limite de dépôt :
27/05/2024 à 12h00
Etude hydrogéologique de caractérisation du potentiel hydrogéologique des formations sous-jacentes aux cailloutis de la plaine de la Crau. Réalisation de 3 forages de reconnaissances et pompages d'essais
Date limite de dépôt :
04/04/2024 à 18h00
Travaux d'extension et de réhabilitation de l'école Victor Hugo - 14 lots
Date limite de dépôt :
12/04/2024 à 12h00
Travaux d'extension du centre de loisir sans hébergement du domaine de St Martin à Eguilles
Date limite de dépôt :
05/04/2024 à 16h00
Construction de la cuisine centrale de MEYREUIL
Date limite de dépôt :
13/05/2024 à 12h00
Remplacement du gazon synthétique du stade Sainte Barbe à MEYREUIL
Date limite de dépôt :
12/04/2024 à 12h00