Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".
13000 Marseille Cedex 20
Travaux - Procédure Adaptée
Date limite de l'offre : 10/02/2021 à 16h00
DÉPARTEMENT DU VAR - Mme Véronique FRANKE - Directeur, Direction des Bâtiments et Equipements Publics, 390, avenue des Lices, CS 41303, 83000 TOULON, mèl : grs-aws-dm@var.fr ; web : http://www.var.fr ; Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ; Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : ÂServices généraux des administrations publiques ;
L'avis implique un marché public
Objet : AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE RESTAURATION AU COLLÈGE ANDRÉ ÂCABASSE A ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - LOTS 1 à 5
Référence acheteur : YP-NP-MA20BB0002
Lieu d'exécution : Collège André Cabasse, 410, rue des Près Chevaux / Boulevard Joseph Perazzini, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, Code NUTS : FRL05
Durée : 3 mois.
Description : La présente consultation concerne les travaux d'agrandissement de l'espace restauration du Collège André Cabasse à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Lots 1 à 5). L'opération est soumise à un permis de construire qui a été délivré sous le n° 083 107 19 S0147. Les travaux devront être réalisés impérativement pendant la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 pour une réception semaine 38 conformément au planning prévisionnel joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Les travaux se déroulent aussi bien en site occupé que non occupé. Le délai de préparation des travaux est de 30 jours à compter de la notification du marché. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai global de l'opération est de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer. Le délai de chaque lot s'insère dans ce délai global conformément au planning.
Classification CPV : Principale : 45262800 - Travaux d'extension de bâtiments
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Prestation divisée en lots : oui ; Possibilité de présenter une offre pour un lot.
Les variantes sont refusées
Options : oui
Clause variation prix si survenance événements altérant en cours d'exécution, l'équilibre financier du contrat ; adaptation éventuelle des modalités de paiement selon évolution, réglementaires ; travaux, fournitures ou services supplémentaires qui deviendraient nécessaires, modifications possibles (voir RC) décision de poursuivre ; Prolongation délais de travaux ; calendrier prévisionnel. Prestations similaires cf art. R. 2122-7 du CCP.
Lot N° 1 - Démolition - Gros-oeuvre - CPV 45111100 ; Coût estimé HT : 110.760 € ; Code CPV : 45111100-9 Travaux de démolition et 45223220-4 Travaux de gros-oeuvre
Lot N° 2 - Charpente - Couverture bardage - Menuiserie aluminium - CPV 45421000 ; Coût estimé HT : 99.233 € . Code CPV : 45421000-4 Travaux de menuiserie + 45422000-1 Travaux de charpenterie + 45262650-2 Travaux de bardage
Lot N° 3 - Second-oeuvre - CPV 45421141 ; Coût estimé HT : 37.370 € ; Code CPV : 45421141-4 Travaux de cloisonnement + 45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus + 45421150-0 - Travaux d'installation de menuiseries non métalliques + 45431000-7 Carrelages+ 45442100-8 Travaux de peinture
Lot N° 4 - Electricité CFO - CFA - CPV 45310000 ; Coût estimé HT : 15.165 €
Lot N° 5 - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - CPV 45331000 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie. Coût estimé HT : 37.190 € ; Code CPV : 45330000-9 Travaux de plomberie + 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Autres renseignements demandés : - Lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants. - Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5. et L. 2141-7. à L. 2141-11. du code de la commande publique. - Dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces références doivent concerner des opérations de même nature et de même complexité. Ces attestations signées par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Certificats de qualification professionnelle listés ci-dessous par lot ou équivalents :
Pour le lot 1 : Démolition - Gros-oeuvre - Qualibat 111 : Travaux de démolition - déconstruction + Qualibat 2112 : Maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée) - mention RGE possible + Qualibat 215 : Dallages. Pour le lot 2 : Charpente - Couverture bardage - Menuiserie aluminium - Qualibat 2412 : Constructions et structures métalliques (technicité confirmée) + Qualibat 352 : Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium + Qualibat 381 : Bardages + Qualibat 5322 : Installation de désenfumage mécanique. Pour le lot 3 : Second oeuvre - Qualibat 413 : Plâtrerie à base de plaques de plâtre + Qualibat 431 : Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois + Qualibat 611 : Peinture - ravalement + Qualibat 6312 : Carrelages - revêtements - mosaïques (technicité confirmée) - mention RGE possible + Qualibat 6612 : Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée) - mention RGE possible. Pour le lot 5 : Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - Qualifelec : indice E2 (électrotechnique) - classification : classe 3 minimum : pour les travaux électriques + Qualibat 5313 : Traitement d'air d'une salle blanche + Qualibat 5414 : Réalisation de cheminée industrielle et revêtement réfractaire + Qualibat 5111 : Installation de plomberie sanitaire en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1.000 m².
Marché réservé : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération : 40 % Valeur technique ; 60 % Prix
Remise des offres :
Langue pouvant être utilisée : français. Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : La valeur technique (VT) sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Le mémoire ne sera en aucun cas un document d'information générale mais devra être rédigé spécialement pour le marché en prenant en compte ses spécificités. Il est rappelé au candidat que le mémoire technique est contractuel et qu'il l'engage. Chaque question est notée au maximum sur 20 points. Toutes les questions ont la même valeur (coefficient 1).
Question 1 : Indiquer les moyens humains mis en oeuvre pour réaliser le chantier (nombre de personnels prévu, CV à joindre avec qualifications) ; Question 2 : Indiquer les moyens matériels utilisés sur le chantier (description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique) ; Question 3 : Indiquer les produits homogènes utilisés pour réaliser le chantier (fiches techniques du produit prévu à joindre) ; Question 4 : Indiquer les contraintes d'exécution des travaux et des solutions proposées ; Question 5 : Indiquer les dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution afin que les travaux soient exécutés du 1er juin 2021 et achevés au plus tard le 31 août 2021 conformément au planning joint au DCE.
L'entreprise est censée connaître les sites et ses sujétions propres et les modalités d'accès aux installations. La visite du site est possible et conseillée avant la remise des offres. Pour ce faire, il convient de prendre contact avec M. Marc SOLBES, chargé d'opérations au 06-16-47-53-95. Un rendez-vous sera alors fixé : la visite devra être faite au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Le présent marché se fera dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application n° 2018-687 du 1er août 2018
Il s'agit d'un marché périodique : NON
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON, 5, rue Racine, BP 40510, 83041 Toulon - Cedex 9, Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89, mèl : greffe.ta-toulon@juradm.fr ; Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON ; Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
Envoi à la publication le : 14/01/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr
M.2024-10 : Accord Cadre à Bons de Commande pour des prestations d'impression, de distribution et d'affichage de supports de communication
Date limite de dépôt :
26/04/2024 à 12h00
M.2024-11 : Accord cadre à bons de commande pour des Prestations de contrôle technique (lot 1) et de coordination de sécurité et de protection de la santé (lot 2) pour les bâtiments et ouvrages de la CAPV
Date limite de dépôt :
24/04/2024 à 12h00
M.2024-05 Mise en oeuvre du chantier des collections avec conditionnement, descellement, transport et stockage des collections en réserve externalisée, dans le cadre du projet de travaux de rénovation du Musée des Comtes de Provence.
Date limite de dépôt :
02/05/2024 à 12h00
Travaux de renouvellement du réseau d'eaux usées. Travaux de réseau d'eau potable. Chemin des Fragons
Date limite de dépôt :
05/04/2024 à 12h00
PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS SUR LE PATRIMOINE BATI ET ROUTIER DE LA COMMUNE DU BEAUSSET
Date limite de dépôt :
08/04/2024 à 16h00
OPERATION DE REHABILITATION DE L'ESPACE MISTRAL DU BEAUSSET - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE RESTAURATION DE L'ESPACE MISTRAL EN MAISON DES ASSOCIATIONS
Date limite de dépôt :
12/04/2024 à 12h00
TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT
Date limite de dépôt :
11/04/2024 à 12h00
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES, ACCOTEMENTS ROUTIERS ET INFRASTRUCTURES URBAINES
Date limite de dépôt :
04/04/2024 à 12h00
l'exploitation d'installations de chauffage collectif en vue de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire collective sur le patrimoine de la Sagem
Date limite de dépôt :
11/03/2024 à 09h07
Construction de l'EHPAD de Solliès-Pont Marché de prestations d'assurance dommages ouvrage tous risques chantiers
Date limite de dépôt :
02/04/2024 à 16h00