Aperçu de l'annonce
FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : CMAR PACA
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 13002087800240
Code Postal : 13008
Ville : Marseille
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : http://cmar-paca.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : 2022 MAPA 11 AHP
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Contact : GALOPIN Alexia email : a.galopin@cmar-paca.fr Tél : +33 491321400
Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus par le Code de la commande publique :
- Une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) présentée par le candidat individuel ou par le mandataire en cas de groupement,
Pour les groupements, la justification que le mandataire est habilité à engager le groupement: cette habilitation pourra être fournie par un formulaire DC1 avec les rubriques H et G intégralement remplies et signées par chaque membre du groupement ou par un pouvoir au mandataire donné par chaque membre du groupement. Ce document devra préciser l'étendue du pouvoir, l'objet du marché et le nom du mandataire solidaire;
- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements déclarant l'entreprise en redressement judiciaire et le dernier jugement l'habilitant à poursuivre son activité ;
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Les délégations de pouvoir ou délégation de signature si le signataire des documents n'est pas le gérant
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois (3) derniers exercices disponibles (DC2 ou équivalent),
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Présentation de la société ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
- Liste des travaux de même nature exécutés au cours des trois (3) dernières années,
- Une copie de ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale détaillant les garanties prises en charge en cours de validité.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 24 Mai 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : 1º) Valeur technique : 60 % (Note sur 10 coeff 0.6)
- Méthodologie d'exécution des travaux (Méthodologie des travaux et déroulé de chantier par phase, moyens humains affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et de la co-activité, stockage, gestion et évacuation des déchets : 25 %
- Qualité des matériels, matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques fournies : 10 %
- Le délai d'exécution du lot au regard du planning de réalisation détaillé par phase et de la cohérence vis-à-vis du délai global de l'opération, intégrant notamment les moyens humains mis en oeuvre et les délais de fabrication, d'approvisionnement des matériaux, matériels et produits demandés : 25 %
2º) Prix : 40 % (Note sur 10 coeff 0.4)
Formule de calcul : Points maxi à attribuer X (prix de l'offre la moins disante /prix de l'offre analysée)
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT INTERIEUR DU 1er ETAGE DU BATIMENT CMA du CFAR campus de DIGNE LES BAINS (04)
CPV - Objet principal : 45214200.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché concerne des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Le chantier devra impérativement être réceptionné au plus tard semaine 45.
La période de préparation se déroulera durant les mois de juillet et aout 2022,
Le début d'exécution des travaux est prévu pour le début du mois de septembre 2022.
La durée globale du marché court à compter de la notification du marché et ce jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (soit un prévisionnel de 4 mois de travaux intégrant la période de préparation et 12 mois de garantie parfait achèvement)
Les travaux sont répartis en 5 lots séparés :
- Lot 1 : Cloisons - Faux Plafond
- Lot 2 : Revêtements de sol et muraux - Peintures
- Lot 3 : Electricité - Courants forts et faibles
- Lot 4 : Plomberie - Sanitaire / Ventilation Chauffage - Climatisation
- Lot 5 : SSI
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP propres à chaque lot. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lieu principal d'exécution du marché : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Durée du marché (en mois) : 16
Valeur estimée hors taxes du besoin : 111600 Euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Revêtements de sols, Peinture (travaux), Electricité (travaux).
Section 5 : Lots
Description du lot n° 1 : Cloisons - Faux Plafond
Le lot 1 concerne les travaux de cloisons, faux plafonds, pose de menuiseries et signalétiques dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie, Signalétique.
CPV - Objet principal : 45421141.
Lieu d'exécution du lot n° 1 : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Description du lot n° 2 : Revêtements de sol et muraux - Peintures
Le lot 2 concerne les travaux de revêtement de sol et de peinture dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Mots descripteurs : Revêtements de sols, Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45430000.
Lieu d'exécution du lot n° 2 : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Description du lot n° 3 : Electricité - Courants forts et faibles
Le lot 3 concerne les travaux de courant fort et courant faible dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45311200.
Lieu d'exécution du lot n° 3 : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Description du lot n° 4 : Plomberie - Sanitaire / Ventilation Chauffage - Climatisation
Le lot 4 concerne les travaux de plomberie sanitaire, ventilation, chauffage climatisation dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Ventilation, Chauffage (travaux), Climatisation.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution du lot n° 4 : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Description du lot n° 5 : SSI
Le Lot 5 concerne les travaux relatifs au système de sécurité incendie dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur du 1er étage du bâtiment CMA du CFAR Campus de Digne Les Bains.
Mots descripteurs : Sécurité incendie.
CPV - Objet principal : 31625100.
Lieu d'exécution du lot n° 5 : 15 Rue Maldonat, 04000 Digne-les-Bains
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détails sur la visite : Article 3 du RC :
Les visites se dérouleront aux dates suivantes uniquement :
- le 11 mai 2022 à 9h30
- le 18 mai 2022 à 9h30
Contact pour la réalisation des visites à l'une des dates ci-dessus : hostyn.harold@seesa.fr - Monsieur Harold HOSTYN (06.08.45.63.47).
Autres informations complémentaires : Voies de recours et médiations: Recours: Tribunal Administratif de Marseille (13006) Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Médiation: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges Boulevard Paul Peytral 13 282 MARSEILLE Cedex 20 Tel : 04.91.15.63.74