13000 Marseille Cedex 20
Travaux - Procédure Adaptée
Date de publication : 23/06/2020
DÉPARTEMENT DU VAR - Mme Véronique FRANKE - Directeur, Direction des Bâtiments et Equipements Publics, 390, avenue des Lices, CS 41303, 83000 TOULON, mèl : grs-aws-dm@var.fr ; web : http://www.var.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet : TRAVAUX D'ECONOMIE ET DE MODERNISATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES AU COLLEGE MARIE CURIE A LA SEYNE-SUR-MER
Référence acheteur : 20200102
Classification CPV : Principale : 45321000 - Travaux d'isolation thermique ; Complémentaires : 45259900 - Modernisation d'installations
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 40 % valeur technique des prestations ; 60 % prix des prestations
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon, 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON - CEDEX 9, Tél : 0494427930 - Fax : 0494427989 ; greffe.ta-toulon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon ; Mêmes coordonnées que ci-dessus, 83041 Toulon
Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 28/05/2020
Marché n° : 20200102
BAOU, 39, rue Marcellin Berthelot BP 70115 ZI LA GARDE, 83079 Toulon
Montant HT de 198.567,60 à 198.567,60 €
Sous-traitance : non.
Renseignements complémentaires
La date de conclusion du contrat : 22/06/2020.
Marché ordinaire.
Délai d'exécution : Il est prévu une période de préparation non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Le délai de la période de préparation des travaux est de 15 jours à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois à compter d'un ordre de service.
Modalités de consultation du contrat sur demande de rendez-vous par l'intermédiaire de la rubrique 'contact'du site var.fr
Envoi à la publication le 23/06/2020
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.var.fr
M.2024-10 : Accord Cadre à Bons de Commande pour des prestations d'impression, de distribution et d'affichage de supports de communication
Date limite de dépôt :
26/04/2024 à 12h00
M.2024-11 : Accord cadre à bons de commande pour des Prestations de contrôle technique (lot 1) et de coordination de sécurité et de protection de la santé (lot 2) pour les bâtiments et ouvrages de la CAPV
Date limite de dépôt :
24/04/2024 à 12h00
M.2024-05 Mise en oeuvre du chantier des collections avec conditionnement, descellement, transport et stockage des collections en réserve externalisée, dans le cadre du projet de travaux de rénovation du Musée des Comtes de Provence.
Date limite de dépôt :
02/05/2024 à 12h00
Travaux de renouvellement du réseau d'eaux usées. Travaux de réseau d'eau potable. Chemin des Fragons
Date limite de dépôt :
05/04/2024 à 12h00
PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS SUR LE PATRIMOINE BATI ET ROUTIER DE LA COMMUNE DU BEAUSSET
Date limite de dépôt :
08/04/2024 à 16h00
OPERATION DE REHABILITATION DE L'ESPACE MISTRAL DU BEAUSSET - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE RESTAURATION DE L'ESPACE MISTRAL EN MAISON DES ASSOCIATIONS
Date limite de dépôt :
12/04/2024 à 12h00
TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT
Date limite de dépôt :
11/04/2024 à 12h00
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES, ACCOTEMENTS ROUTIERS ET INFRASTRUCTURES URBAINES
Date limite de dépôt :
04/04/2024 à 12h00
l'exploitation d'installations de chauffage collectif en vue de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire collective sur le patrimoine de la Sagem
Date limite de dépôt :
11/03/2024 à 09h07
Construction de l'EHPAD de Solliès-Pont Marché de prestations d'assurance dommages ouvrage tous risques chantiers
Date limite de dépôt :
02/04/2024 à 16h00