Marché de services et de travaux pour la gestion et la maintenance de l'éclairage public, de l'éclairage sportif et des illuminations festives et de rénovation des installations d'éclairage public de la commune de milhaud

---

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Travaux

---

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE MILHAUD
Correspondant : MILHAUD MAIRIE DE, 1 RUE PIERRE GUERIN 30540 MILHAUD. tél. : 0466742288, Courriel : mp@milhaud.fr,
Objet du marché : marché de services et de travaux pour la gestion et la maintenance de l'éclairage public, de l'éclairage sportif et des illuminations festives et de rénovation des installations d'éclairage public de la commune de milhaud.
Type de marché de travaux : exécution.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché recouvre les prestations suivantes : - le G0EP : Assistance à la gestion de l'énergie électrique pour l'éclairage public - le G2EP : Maintenance des installations d'éclairage public - le G2SP : Maintenance des installations d'éclairage sportif - le G2Illum : Maintenance des illuminations festives - le G3EP : Rénovation des installations d'éclairage public Le parc d'éclairage public comprend 1063 points lumineux et 27 armoires de commande - Le Montant des travaux de rénovation sera de 350 000euros la première année et 20 000euros les années suivantes. Les illuminations festives comprennent 40 motifs. Le parc d'éclairage sportif comprend 83 points lumineux et 5 armoires..
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.


Durée du marché ou délai d'exécution : 96 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :01 juillet 2019
Cautionnement et garanties exigés :cautionnement de 5% du montant des deux premières années du marché.
garantie à première demande couvrant 100 % de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif dans les délais légaux. les prestations sont financées sur les fonds propres de la commune
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 50%;
      - Prix : 30%;
      - Réduction d'énergie : 20%.


Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 juin 2019 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V18022.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mai 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes , tél. : 0466273700 , courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr .

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : AF Conseil 1950 Avenue du Maréchal Juin 30900 Nîmes .