Spla pays d aix territoires : travaux d'amenagement d'un systeme de controle d'acces pour la pietonisation du quartier faubourg, a aix-en-provence

Identification de l'organisme qui passe le marché : SPLA - PAYS D'AIX TERRITOIRES
représentée par son directeur Thierry COLOMBERO
2 Rue Lapierre BP 80251
13608 Aix en provence cedex 1
Objet du marché : LA PRESENTE CONSULTATION CONCERNE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES POUR LA PIETONISATION DU QUARTIER FAUBOURG, A AIX-EN-PROVENCE.
Durée du marché : Pour réaliser ce chantier objet du présent marché, le délai maximal est fixé à 3 mois, y compris la période de préparation d'1 mois à compter de la date de notification du marché de travaux.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Nombre et consistance des lots : Le marché public n'est pas alloti car l'allotissement rendra techniquement difficile l'exécution des prestations.
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Cette procédure comprend une phase de négociation avec les candidats ayant déposé les 3 offres appropriées les plus intéressantes, notées et classées au regard des critères d'attribution retenus et définis à l'article 6 du Règlement de Consultation.
Modalités d'attribution : Les variantes facultatives ou obligatoires ne sont pas autorisées.
Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles ou alternatives.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont :
1-Prix des prestations : 70 points
2-Valeur technique: 30 points
1/ La pertinence de la méthodologie générale d'exécution, des moyens humains et matériels mis en oeuvre et du phasage détaillé des travaux pour respecter le délai global fixé à l'acte d'engagement. 20 points
2/ La pertinence du phasage des travaux menés sur le quartier Faubourg permettant notamment de minimiser l'impact sur la circulation et l'accès aux riverains. 10 points
Date limite :
Le 17 mai 2024 à 12 heures
Adresse Internet du profil acheteur : L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_N3NoHGB0QB
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 24 avril 2024