Fourniture et pose de jeux et sols amortissants dans les aires de jeux

---

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 91
Travaux

---

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Longjumeau
Correspondant : Madame le Maire, 6 bis rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau. tél. : 0164541948, Courriel : achatpublic@longjumeau.fr ,
Adresse internet : http://longjumeau.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://longjumeau.e-marchespublics.com .

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et pose de jeux et sols amortissants dans les aires de jeux.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : divers sites, 91160 Longjumeau.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Les travaux consistent à réhabiliter et/ou mettre en conformité les différentes aires de jeux de la ville comprenant notamment des travaux préparatoires, la dépose de sols souples de sécurité, la fourniture et pose de jeux, la mise en oeuvre de sols souples de sécurité coulés en place et en copeaux de bois, la fourniture et la pose de panneaux d'information réglementaire en lieu et place des panneaux existants ainsi que des prestations optionnelles dites variantes imposées pour les lots 1 et 2
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : - des variantes sont imposées par l'acheteur pour les lots 1 et 2 (prestations décrites par lot).Pour chaque lot, ces travaux doivent être obligatoirement chiffrés par le candidat, sous peine de rejet de l'offre. L'acheteur choisira de retenir ou non ces travaux de manière définitive au moment de l'attribution des marchés.
- La ville de Longjumeau se réserve la possibilité de recourir aux dispositions des articles 30.I.7 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pour la conclusion de marchés complémentaires pour des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage objet du marché, ou pour la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial..
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, tous les lot.


Date prévisionnelle de commencement des travaux : 25 juin 2018
Cautionnement et garanties exigés :la garantie à première demande doit être constituée au plus tard avec la demande de paiement correspondant au premier acompte. a défaut une garantie de 5% sera appliquée.
garantie de parfait achèvement : 1 an suivant la date de réception des travaux
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations, objet du présent marché, seront réglées par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la ou des factures ou acomptes correctement établis. cette prestation sera financée sur fonds propres par la section d'investissement du budget communal. les modalités de règlement sont établies conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à " à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ".
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence et des exigences de l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter soit en groupement conjoint ou en groupement solidaire, le mandataire devant être désigné dans la lettre de candidature et l'acte d'engagement. chaque entreprise constituant le groupement doit, dès le stade de la candidature, produire l'intégralité des documents exigés. tout dossier incomplet ou non signé pourra entraîner le rejet de la candidature ou du groupement institué
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités économiques et financières
capacités techniques et professionnelles
ne seront pas retenus les candidats qui ne sont pas en mesure de soumissionner au regard des articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ceux qui n'ont pas fourni les pièces mentionnées à l'article 48 du décret n° 2016-360, précisées à l'article 15, ou enfin ceux qui ne présentent pas les garanties professionnelles, techniques, économiques ou financières suffisantes, appréciées au regard de l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Marché réservé: non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat )
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat )
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).


Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 mai 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018/11.

Renseignements complémentaires : - La visite des sites est obligatoire afin de permettre aux candidats de prendre connaissance des contraintes liées à l'exécution des travaux définies dans le présent marché. rendez-vous à prendre auprès de Monsieur Laurent (coordonnées ci-dessous).
Un billet de visite attestant de la visite des lieux par l'opérateur économique est à remplir et à remettre dans le pli de remise des offres, sous peine de rejet de l'offre.
- les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente consultation


Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE est gratuitement et intégralement téléchargeable sur www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres peuvent être transmises sur support papier ou par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.e-marchespublics.com. Les modalités relatives aux conditions d'envoi et de remise des plis sont précisées dans le RC notamment pour la remise des échantillons. Les plis devront parvenir à la Mairie avant la date limite figurant dans le présent document. Les dossiers qui parviendront après la date et l'heure fixées ci-dessus ou ne respectant pas la forme de présentation indiquée dans le RC ne seront pas retenus.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Longjumeau
Correspondant : Service Technique - M Laurent 3 Bis Rue des Écoles 91160 Longjumeau , tél. : 0164541992 , courriel : olaurent@longjumeau.fr , adresse internet : http://longjumeau.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Longjumeau
Correspondant : Direction Achat Public 6 Bis Rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau , tél. : 0164541948 , courriel : achatpublic@longjumeau.fr , adresse internet : http://longjumeau.e-marchespublics.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 Avenue de Saint Cloud 78000 Versailles , tél. : 0139205400 , télécopieur : 0139205487 , courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 Avenue de Saint Cloud 78000 Versailles , tél. : 0139205400 , télécopieur : 0139205487 , courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :