Travaux d'installation d'une vmc ' résidence « collectif 30 sainte-Ève » ' 23, 25 et 27 rue léon blum à dreux - 28100

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Corinne MESNIL
Nom de l'organisme acheteur: OPH Habitat Drouais
Informations d'adresse: 32 Avenue JF Kennedy, 28100 DREUX
Téléphone: +33 237386061
Courriel: secretariat.dg@habitat-drouais.fr
URL pouvoir adjudicateur: http://www.habitat-drouais.fr
URL profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Travaux d'installation d'une VMC - Résidence « Collectif 30 Sainte-Ã^ve » - 23, 25 et 27 rue Léon Blum à Dreux - 28100
Lieu d'exécution: 23-25-27 rue Léon Blum, 28100 DREUX

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: Le marché comprend les travaux de :
- Création d'une ventilation hygro A basse pression.
- Bouchage des VB et VH existantes en paroi extérieure
- les installations de chantier et le retrait des installations en fin de chantier.
- les percements, rainurages, engravements, encastrements, ainsi que les rebouchages.
- les plans d'exécution.
- les plans de récolement.
- l'établissement des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.).

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 5 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- L'extrait Kbis de moins de 3 mois
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique: 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
4. Les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, en rapport avec l'objet du marché.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 60
Valeur technique - 40

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 10/07/2026 Heure locale: 18h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2026-TX-0069
Renseignements complémentaires:
Informations complémentaires concernant la remise des offres/candidatures: Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.marches-securises.fr
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Profil Acheteur https://www.marches-securises.fr
Personne morale, Organisme, Etablissement: Profil Acheteur
Adresse: 32 Avenue JF Kennedy, 28100 DREUX
Téléphone: +33 492909327
Courriel: s.poiret@habitat-drouais.fr
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Lynda GANI.
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPH Habitat Drouais
Adresse: 32 Avenue JF Kennedy, 28100 DREUX
Téléphone: +33 237386004
Courriel: l.gani@habitat-drouais.fr
Adresse internet: http://www.habitat-drouais.fr


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Profil Acheteur https://www.marches-securises.fr
Personne morale, Organisme, Etablissement: Profil Acheteur
Adresse: 32 Avenue JF Kennedy, 28100 DREUX
Téléphone: +33 492909327
Courriel: s.poiret@habitat-drouais.fr
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Profil Acheteur https://www.marches-securises.fr
Personne morale, Organisme, Etablissement: Profil Acheteur
Adresse: 32 Avenue JF Kennedy, 28100 DREUX
Téléphone: +33 492909327
Courriel: s.poiret@habitat-drouais.fr
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr