Avis précédent Avis suivant

Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès pmr en vue de l'installation de la nouvelle mairie

Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".

COMMUNE DE SARREWERDEN

67260 SARREWERDEN

Travaux - Procédure Adaptée

€ Marché < 90 000 €

Date limite de l'offre : 01/04/2026 à 16h00

Avis initial

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 67
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SARREWERDEN.
Correspondant : TAESCH JEAN JOSEPH, 2A RUE DES TANNEURS 67260 SARREWERDEN FRANCE. tél. : 03-88-00-11-83 Courriel : mairie@sarrewerden.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/1149496 .

Objet du marché : Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie
Lieu d'exécution : 17 rue des Comtes de Nassau 67260 Sarrewerden
Lieu de livraison : 17 rue des Comtes de Nassau 67260 Sarrewerden

Caractéristiques principales :
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 27 Avril 2026
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 27 Avril 2026
https://www.e-marchespublics.com/ .

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 01 Avril 2026 à 16:00
Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La remise des offres doit s'effectuer uniquement par voie électronique sur le site indiqué à l'article 7 et selon les modalités indiquées dans le règlement de la consultation

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 Mars 2026.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Architecte
Correspondant : Mr MONCEL 2 rue du Maire Charles Wilhelm 57430 Sarralbe , courriel : wmgarchitecte@gmail.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mr MONCEL , courriel : wmgarchitecte@gmail.com .

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n° 1 : FONDATIONS PROFONDES. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 2 : GROS - OEUVRE / VRD. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 3 : CHARPENTE METALLIQUE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 4 : COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE / BARDAGE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 5 : MENUISERIE EXTERIEURE ALU. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 6 : RAVALEMENT DES FACADES. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 7 : PLATRERIE / FAUX - PLAFOND. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 8 : CHAPE / CARRELAGE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 9 : MENUISERIE INTERIEURE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 10 : PEINTURE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 11 : SOL SOUPLE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 12 : SERRURERIE. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Lot n° 13 : ELEVATEUR. -
Marché de travaux pour le réaménagement partiel d'un bâtiment existant et création d'un accès PMR en vue de l'installation de la nouvelle Mairie Exécution : 2026-04-27 Livraison : 2026-12-27

Dossier de consultation

Dossier de consulation indisponible.

Questions / réponses

L'accès aux questions / réponses n'est pas actif

Dépôt de dossier

L'accès au dépôt n'est pas actif

Avis à proximité :

Commune de Fouchy

Aménagement d'un espace communal de loisirs et de convivialité

Date limite de dépôt :
27/04/2026 à 12h00

Réseau GDS

Accord-Cadre Multi-attributaires Contrôles radiographiques soudures pour R-GDS, R-CUA et ses filiales

Date limite de dépôt :
18/04/2026 à 16h00

RCUA

SCE - CH MEI - GE4 - Remplacement du Générateur 4 à la chaufferie de la Meinau - Travaux d'électricité et Contrôle commande

Date limite de dépôt :
17/04/2026 à 12h00

Commune de ROESCHWOOG

Acquisition et mise en service d'un tracteur télescopique.

Date limite de dépôt :
16/04/2026 à 17h00

RCUA

SCE - CH MEI - GE4 - Remplacement du Générateur 4 à la chaufferie de la Meinau - Travaux de Structure Métallique

Date limite de dépôt :
17/04/2026 à 12h00

RCUA

SCE - CH MEI - GE4 - Remplacement du Générateur 4 à la chaufferie de la Meinau - Travaux de carneau et remplacement cheminée

Date limite de dépôt :
17/04/2026 à 12h00

RCUA

SCE CH ESP - Structures Métalliques - Accès Soupapes GE3&4 - Tour d'escalier et Accès 14m

Date limite de dépôt :
17/04/2026 à 12h00

DOMIAL ESH

Haguenau - mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour la conception et la réalisation de locaux techniques et de services à destination d'une gendarmerie nationale et de 43 logements de fonction

Date limite de dépôt :
15/04/2026 à 12h00

Mairie d'Obernai

Marché global de performance en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments communaux de la Ville d'Obernai

Date limite de dépôt :
15/05/2026 à 12h30

ICANS

Marché d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage en vue de la reconstruction du centre de lutte contre le cancer Paul Strauss en conception-réalisation

Date limite de dépôt :
22/04/2026 à 12h00

Besoin d'aide

Voir les questions fréquentes.

Vos bénéfices

Trouver des appels d'offres
Télécharger des dossiers de consultation
Déposez votre candidature en 5 minutes
Répondez aux offres électroniquement
Soyez présent dans l'annuaire