Avis précédent Avis suivant

Marché de travaux - renouvellement du réseau aep - commune de hesse

Commune de Hesse

57400 HESSE

Travaux - Procédure Adaptée

Date limite de l'offre : 10/07/2026 à 16h00

Avis initial

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
57

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Hesse.
Correspondant : HELVIG Hubert, 3 La Cour 57400 HESSE tél. : 03-87-23-82-33 Courriel : hesse.mairie@orange.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://hesse-mairie.fr/ .

Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux - Renouvellement du réseau AEP - COMMUNE DE HESSE

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Septembre 2026

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 10 Juillet 2026 à 16:00

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : HESSE-AEP01-TX

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000, STRASBOURG, Téléphone : 03-88-21-23-23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 Juin 2026.

Dossier de consultation

Le téléchargement du dossier de consultation nécessite d'être authentifié pour être alerté des modifications et des précisions susceptibles d'être apportées en cours de consultation.

Si vous avez l'intention de soumettre un pli, il est fortement recommandé de vous enregistrer.

Questions / réponses

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Dépôt de dossier

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Avis à proximité :

Mairie d'Hayange

Délégation de Service Public pour la fourrière automobile

Date limite de dépôt :
02/07/2026 à 16h00

Com com de Freyming-Merlebach

GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Date limite de dépôt :
21/07/2026 à 12h00

Mairie de Audun-le-Tiche

Mise en place d'une liaison régulière de transport scolaire et piscine.

Date limite de dépôt :
13/07/2026 à 12h00

SM Orchestre National Metz Grand Est

Prestations de transport en commun par autocar pour les musiciens de l'Orchestre National de Metz Grand Est et le projet Démos

Date limite de dépôt :
02/07/2026 à 12h00

TEMO TERR. ET MOBILITES MOSELLE NORD

Prestations d'ingénierie géotechnique

Date limite de dépôt :
30/06/2026 à 12h00

Mairie de BOURGALTROFF

Embellissement de la commune

Date limite de dépôt :
10/07/2026 à 12h00

Commune de Forbach

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la requalification du centre piéton – rue nationale à forbach

Date limite de dépôt :
02/07/2026 à 11h00

CC de la Houve et du Pays Boulageois

Epandage et l'enfouissement des boues liquides des stations d'épuration de Boulay, Dalem, Gomelange et Voelfling-lès-Bouzonville

Date limite de dépôt :
19/06/2026 à 12h00

CC Haut Chemin Pays de Pange

Extension de la STEU de COINCY

Date limite de dépôt :
20/07/2026 à 17h00

MAIRIE DE MORHANGE

Marché public de prestations de transport scolaire, périscolaire, cantine et transports occasionnels

Date limite de dépôt :
26/06/2026 à 12h00

Besoin d'aide

Voir les questions fréquentes.

Vos bénéfices

Trouver des appels d'offres
Télécharger des dossiers de consultation
Déposez votre candidature en 5 minutes
Répondez aux offres électroniquement
Soyez présent dans l'annuaire