Avis précédent Avis suivant

Extension du cimetière communal et aménagement de la voie d'accès

Mairie de Lemud

57580 LEMUD

Travaux - Procédure Adaptée

Date limite de l'offre : 10/07/2026 à 12h00

Avis initial

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
57

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Lemud.
Correspondant : SENSER Hervé, 1 rue du Moulin 57580 LEMUD tél. : 03-87-64-74-67 Courriel : mairie.lemud@wanadoo.fr

Description du marché :

Objet du marché : Extension du cimetière communal et aménagement de la voie d'accès

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 05 Octobre 2026

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 10 Juillet 2026 à 12:00

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Renseignements complémentaires : Les candidats peuvent télécharger le DCE sur la plateforme de dématérialisation http://marchespublics-matec57.fr. L'identification lors du retrait du DCE est indispensable si l'entreprise souhaite être tenue informée des modifications et des correspondances relatives à ce dossier. Les offres seront à déposer sur la plate-forme de dématérialisation http://marchespublics-matec57.fr.

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Strasbourg, 31 Avenue de la Paix, 67000, STRASBOURG,

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 Juin 2026.

Dossier de consultation

Le téléchargement du dossier de consultation nécessite d'être authentifié pour être alerté des modifications et des précisions susceptibles d'être apportées en cours de consultation.

Si vous avez l'intention de soumettre un pli, il est fortement recommandé de vous enregistrer.

Questions / réponses

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Dépôt de dossier

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Avis à proximité :

MAIRIE DE MORHANGE

Marché public de prestations de transport scolaire, périscolaire, cantine et transports occasionnels

Date limite de dépôt :
26/06/2026 à 12h00

Mairie de TRESSANGE

Marché de travaux de désamiantage et de démolition de l'ancienne école et de bâtiments connexes à tressange

Date limite de dépôt :
18/06/2026 à 11h00

Mairie de Seingbouse

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON CHAUDE POUR LE SERVICE D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

Date limite de dépôt :
29/06/2026 à 12h00

Mairie de Seingbouse

PRESTATION DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DE LA VITRERIE

Date limite de dépôt :
29/06/2026 à 12h00

Mairie de Corny-sur-moselle

Marché de travaux pour la requalification du quartier Saussaie de Morfontaine à Corny-sur-Moselle - Relance lot 3 : Voirie

Date limite de dépôt :
17/07/2026 à 11h00

Cté de Communes de l'Arc Mosellan

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement des marchés de transfert, transport et traitement des déchets de la communauté de communes de l'Arc Mosellan.

Date limite de dépôt :
22/06/2026 à 10h00

Mairie de Koenigsmacker

Marché de travaux de réfection de la rue de thionville à koenigsmacker

Date limite de dépôt :
26/06/2026 à 11h00

Mairie de Cattenom

ETUDE D'ANALYSE FINANCIERE ET RESSOURCES HUMAINES Analyse rétrospective et prospective des budgets de la commune de Cattenom

Date limite de dépôt :
29/06/2026 à 12h00

Mairie de Sarrebourg

Restauration des courtines des remparts de la Ville de Sarrebourg (non protégées MH)

Date limite de dépôt :
26/06/2026 à 17h00

Commune de Distroff

Construction d'un ensemble vestiaires et club house en construction modulaire

Date limite de dépôt :
19/06/2026 à 12h00

Besoin d'aide

Voir les questions fréquentes.

Vos bénéfices

Trouver des appels d'offres
Télécharger des dossiers de consultation
Déposez votre candidature en 5 minutes
Répondez aux offres électroniquement
Soyez présent dans l'annuaire