AVIS DE MARCHE
Département(s) de publication:
57
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Joël MULLER
Nom de l'organisme acheteur: ZILLING
Informations d'adresse:
15 rue Principale
, 57370 ZILLING
Téléphone: +33 387243851
Courriel:
mairie.zilling@wanadoo.frURL pouvoir adjudicateur:
https://marchespublics-matec57.fr/
URL profil d'acheteur:
https://marchespublics-matec57.fr/
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur:
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Travaux
Travaux:
Exécution
Objet du marché: Marché de travaux dans le cadre de la création d'une aire de jeux, d'un terrain multisports et de stationnement à Zilling
Lieu d'exécution ou de livraison:
Plusieurs lieux
Code NUTS: FRF33
CPV Objet principal :
- 45112723 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP): non
III. Accord-cadre
L'avis concerne un marché public.
IV. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: Marché de travaux dans le cadre de la création d'une aire de jeux, d'un terrain multisports et de stationnement à Zilling
Information sur les options:
Options: Non.
V. Renseignements relatifs aux lots
Prestations divisées en lots: Non.
VI. Durée du marché ou délai d'exécution
Nombre de mois: 6
VII. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières: Non.
Unité monétaire utilisée, l'euro
VIII. Conditions de participation
Situation juridique - références requises:Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière:1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Référence professionnelle et capacité technique:1. L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.
2. La répartition des missions entre cotraitants et/ou sous-traitants, le cas échéant
3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (opérations de complexité, d'échelle ou de contexte équivalent), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
4. Certificats de qualification professionnelle, conforme au CCTP le cas échéant, apportant la preuve de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle candidate pouvant être apportée par tout moyen, tels que des certifications, des certificats d'identité professionnels justifiant de l'inscription sur un registre professionnel etc. ;
La prestation est réservée à une profession particulière: Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation: non
XII. Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans les documents du marché.
Une enchère électronique sera effectuée: Non.
Type de procédure : Procédure adaptée
XIII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 16/10/2020
Heure locale: 11h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours
XIV. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2020-0000000001
Renseignements complémentaires: Le marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Date limite d'obtention: 16/10/2020
Heure locale: 11h00
Documents payants: Non.
Le présent marché a un caractère périodique: Non.
Ce marché s'inscrit dans un projet / programme financé par les fonds communautaires: Non.
XV. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif et technique:
Correspondant: Joël MULLER
Personne morale, Organisme, Etablissement: ZILLING
Adresse:
15 rue Principale
, 57370 ZILLING
Téléphone: +33 387243851
Courriel:
mairie.zilling@wanadoo.frAdresse internet:
https://marchespublics-matec57.fr/Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet:
https://marchespublics-matec57.fr/Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus:
Personne morale, Organisme, Etablissement: Moselle Agence Technique (MATEC)
Adresse:
17, Quai Paul Wiltzer
, 57000 METZ
Téléphone: +33 355941811
Courriel:
contact@matec57.frAdresse internet:
https://matec57.fr/XVI. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse:
31, avenue Paix
, 67000 STRASBOURG
Téléphone: +33 388212323
Télécopieur: +33 388364466
Courriel:
greffe.ta-strasbourg@juradm.frAdresse internet:
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse:
31, avenue Paix
, 67000 STRASBOURG
Téléphone: +33 388212323
Télécopieur: +33 388364466
Courriel:
greffe.ta-strasbourg@juradm.frAdresse internet:
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/