Avis précédent Avis suivant

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant à détailler les modalités techniques, financières et réglementaire à mettre en oeuvre en cas de décision d'arrêter définitivement l'exploitation de l'unité tvme

Symevad

Accéder au site acheteur

62141 EVIN MALMAISON cedex

Service - Procédure Adaptée

€ Marché < 90 000 €

Date limite de l'offre : 09/02/2026 à 12h00

Avis initial

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 62
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Symevad.
Correspondant : Krolikowski Hélène, 60 Rue Mirabeau 62141 EVIN MALMAISON cedex FRANCE. tél. : 03-21-79-12-46 Courriel : h.krolikowski@symevad.org
Adresse internet : http://www.symevad.org/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://symevad.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_16847_1140461.html .

Objet du marché : Mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage visant à détailler les modalités techniques, financières et réglementaire à mettre en oeuvre en cas de décision d'arrêter définitivement l'exploitation de l'unité TVME

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public) .
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ).
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ).
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 ).
Se référer au Règlement de la Consultation .

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 09 Février 2026 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2026-PA2-01

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 Janvier 2026.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SYMEVAD
Correspondant : Monsieur Christophe DESCAMPS 60, rue Mirabeau Prolongée 62141 EVIN MALMAISON , tél. : 0321791246 , courriel : c.descamps@symevad.org .

Dossier de consultation

Le téléchargement du dossier de consultation nécessite d'être authentifié pour être alerté des modifications et des précisions susceptibles d'être apportées en cours de consultation.

Si vous avez l'intention de soumettre un pli, il est fortement recommandé de vous enregistrer.

Questions / réponses

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Dépôt de dossier

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Avis à proximité :

COPRONORD

Marché de travaux pour la construction de 35 logements collectifs et 2 cellules commerciales - Boulevard Lafayette 62 100 Calais

Date limite de dépôt :
26/02/2026 à 18h00

HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE - MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL PERSONNALISÉ (LOTS 1) et D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO PSYCHO SOCIAL INDIVIDUEL (LOT 2)

Date limite de dépôt :
19/01/2026 à 12h00

SlAE de la REGION DE BOURTHES

REHABILITATION COMPLETE DU RESERVOIR SEMI ENTERRE DES 3 MARQUETS A BOURTHES

Date limite de dépôt :
06/02/2026 à 12h00

Habitat Logement Immobilier

Marché de travaux pour construction D'un habitat inclusif de 12 logements collectifs - 37 avenue du général de gaulle– 62 510 Arques

Date limite de dépôt :
25/02/2026 à 12h00

HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

Réhabilitation de 3 logements 46,48,50 route de paris à saint-martin boulogne

Date limite de dépôt :
26/01/2026 à 17h00

Mairie de Divion

Séjour 2026 Eté pour les 6-12 ans avec option pour le transport

Date limite de dépôt :
23/01/2026 à 12h00

HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

Accord-Cadre à bons de commande, multi-attributaires, pour la réalisation des travaux d'entretien courant en tous corps d'état séparés d'Habitat Hauts-de-France.

Date limite de dépôt :
27/01/2026 à 12h00

COPRONORD

Marché de travaux pour la construction de 20 logements individuels en accession à la propriété - guines

Date limite de dépôt :
23/01/2026 à 17h00

HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

Marché de Travaux pour la Réhabilitation Thermique de 50 logements individuels à RANG DU FLIERS : - Résidence l'Etoile – 30 logements individuels ; - Rue des Lucioles, Rue Bois des Sapins, Rue Marius Broussier et Rue du Flaquet – 20 logements individuels.

Date limite de dépôt :
27/01/2026 à 12h00

HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

Marché de Travaux pour la Réhabilitation lourde de 20 logements individuels, Rue du Général de Gaulle, Résidence Solidarité à FREVENT

Date limite de dépôt :
27/01/2026 à 12h00

Besoin d'aide

Voir les questions fréquentes.

Vos bénéfices

Trouver des appels d'offres
Télécharger des dossiers de consultation
Déposez votre candidature en 5 minutes
Répondez aux offres électroniquement
Soyez présent dans l'annuaire