Réhabilitation de la résidence cartault - 92800 puteaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OPH RIVES DE SEINE HABITAT
M. Olivier HAUMANT - Directeur général
Le Luminis
91 rue Jean Jaures
92800 PUTEAUX
Tél : 01 46 92 90 90
mèl : service-marches-rdsh@rives-de-seine-habitat.fr
web : https://www.rives-de-seine-habitat.fr/
SIRET 27920040600031
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif;
L'avis implique un marché public.
Objet : Réhabilitation de la Résidence Cartault - 92800 PUTEAUX
Réference acheteur : 26.22.MT
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure ouverte
Lieu principal d'exécution : FR105 - Hauts-de-Seine
Lieu d'exécution : 91 rue Jean Jaures
92800 PUTEAUX
La présente consultation a pour objet : Réhabilitation de la Résidence Cartault - 92800 PUTEAUX.
La résidence Cartault à PUTEAUX est composée de 3 bâtiments : 4, rue Cartault, 4 bis rue Cartault, 6, rue Cartault
- Travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles),
- Travaux sur CARTAULT 2 soit les 4 bis et 6, rue Cartault (PSE).
FR105 - Hauts-de-Seine
Durée : 30 mois.
À compter du 20/11/26
Description : Lieu d'exécution : Résidence Cartault à PUTEAUX composée de 3 bâtiments : 4, rue Cartault, 4 bis rue Cartault, 6, rue Cartault
- Travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles),
- Travaux sur CARTAULT 2 soit les 4 bis et 6, rue Cartault (PSE).
Les travaux objet du présent marché sont donc traités en Entreprise Générale (EG) en un lot unique (1 seul et unique marché de travaux) avec un programme de travaux décomposés en macros-lots :
- Lot n° 0 - Organisation du chantier
- Lot n° 1 - Demolition - gros-oeuvre - doublages - plâtrerie - carrelage - faïence -
aménagements extérieurs
- Lot n° 2 - Façades
- Lot n° 3 - Couverture - étanchéité
- Lot n° 4 - Serrurerie - métallerie
- Lot n° 5 - Menuiseries extérieures
- Lot n° 6 - Menuiseries intérieures
- Lot n° 7 - Peinture
- Lot n° 8 - Revêtements de sols
- Lot n° 9 - Plomberie - ventilation - chauffage
- Lot n° 10 - Electricité
- Lot n°11 - Ventilation
Les travaux propres à chaque « corps d'état » sont détaillés aux Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Il est bien précisé qu'il s'agit d'un lot unique composé de macro-lots (et non de lots en corps d'état séparés). La dénomination de « lot » mentionnée dans les pièces techniques doit être interprétée comme équivalente à « macro-lot ».
Classification CPV :
Principale : 45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs
Complémentaires : 45111100 - Travaux de démolition
45223220 - Travaux de gros oeuvre
45321000 - Travaux d'isolation thermique

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Forme du marché : Division en lots : non
Les variantes sont refusées
Valeur estimée hors TVA : 17 729 050,00 euros
Options : oui
- Travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault : Tranches Optionnelles),
1 Optionnelle Mise en oeuvre de volets roulants
2 Optionnelle Création de rampes d'accès PMR au niveau des accès des immeubles
2 Optionnelle Remplacement des portes palières et de leur signalétique
4 Optionnelle Intervention sur les sols des caves
5 Optionnelle Allongement des balcons
Reconductions : non
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d'exécution :
NON
Conditions de participation
Critères : renvoi au R.C.
Marché réservé : NON
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché : OUI
Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Dépôt dématérialisé : Activé
Remise des offres : 30/09/26 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 30/09/26 à 14h00
Lieu : Courbevoie
Renseignements complémentaires :
La consultation est décomposée en tranches en application des articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique (une tranche ferme avec une ou plusieurs tranches optionnelles).
1 Ferme Travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault
1 Optionnelle Mise en oeuvre de volets roulants
2 Optionnelle Création de rampes d'accès PMR au niveau des accès des immeubles
2 Optionnelle Remplacement des portes palières et de leur signalétique
4 Optionnelle Intervention sur les sols des caves
5 Optionnelle Allongement des balcons
La consultation comporte la ou les Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) suivante(s), que les candidats sont tenus de chiffrer. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la faculté de les retenir ou non lors de l'attribution :
- PSE n° 1 : Travaux sur CARTAULT 2 soit le 4 bis et le 6, rue Cartault incluant notamment le remplacement des sols existants des halls.
Le Maître d'Ouvrage impose une visite. Elle est obligatoire pour la remise d'une offre.
Visites organisées aux créneaux suivants :
- Mardi 02/09/2026 à 10h00 ;
- Vendredi 04/09/2026 à 14h30.
Lieu de rendez-vous : Sur site devant le 4, rue Cartault - 92800 PUTEAUX
Contact pour la prise de rendez-vous : Tony VEDIE - Responsable Maîtrise d'Ouvrage - 06 61 63 62 72 - t.vedie@rives-de-seine-habitat.fr ou Jean-Baptiste SUIRE - Directeur Maîtrise d'Ouvrage 06 37 23 90 19 - jb.suire@rives-de-seine-habitat.fr
Le délai global d'exécution (Travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault et Travaux sur CARTAULT 2 soit les 4 bis et 6, rue Cartault) est de 30 mois à compter de la notification du marché.
Les travaux sur CARTAULT 1 soit le 4, rue Cartault (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles) est d'une durée de 24 mois dont une période de préparation de 1 mois comprise dans le délai d'exécution et courant à compter de la notification du marché.
Dans le cadre de la remise de leur offre, les candidats devront remettre un planning prévisionnel propre à CARTAULT 1 et à CARTAULT 2.
Il s'agit d'un marché périodique : NON
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : OPH RIVES DE SEINE HABITAT
91 rue Jean Jaures
92800 PUTEAUX
Tél : 01 47 89 46 46
mèl : service-marches-rdsh@rives-de-seine-habitat.fr
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE, 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322, 95027 Cergy-Pontoise - Cedex, Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59, mèl : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE, 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322, 95027 Cergy-Pontoise - Cedex, Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59, mèl : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Envoi à la publication le : 31/07/26
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 31/07/26

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info