Travaux de réaménagement muséographique de la terrasse rodin (la porte de l'enfer) du musée d'orsay

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Etablissement public du musée d'Orsay et de l'Orangerie
 
Correspondant : Service Des affaires juridiques, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing, 75007 Paris, tél. : 01 53 85 16 34, adresse internet : http://www.musee-orsay.fr/
 
Objet du marché : Travaux de réaménagement muséographique de la terrasse Rodin (la porte de l'enfer) du musée d'Orsay
Lot 1 : aménagement
Lot 2 : vitrines
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111200
• Objets complémentaires : 39171000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Esplanade Valéry Giscard d'estaing, 75007 Paris
 
Code NUTS : FR101
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Conformément aux l'article R.2151-8 à R.2151-11 du code de la commande publique, les variantes sont autorisées dans les conditions décrites ci-après :
Pour le lot 2 vitrines, sous réserve qu'il ait répondu à la solution de base, le candidat pourra présenter des propositions supplémentaires sur tous les aspects du marché comportant des variantes à caractère technique, et ce à condition qu'il s'agisse de propositions techniques au moins aussi performantes que celles du marché.
Notamment, le candidat peut présenter une ou des variantes permettant une optimisation des délais.
Lorsque le candidat présentera des variantes, il précisera obligatoirement dans le CCAP-AE les répercussions sur le prix global et forfaitaire, et fournira un état comparatif détaillé précisant les différences de coût entre la solution de base et lesdites variantes dans son offre technique. En cas de présentation de variante, le candidat devra présenter un autre CCAP-AE, une autre DPGF correspondant à la variante.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 octobre 2021
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 16 septembre 2021 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-407-408
 
Renseignements complémentaires : VISITE DE SITE OBLIGATOIRE
Pour chaque lot et chaque candidat, une visite obligatoire du site sera organisée au musée d'Orsay, esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75007 PARIS. La seule connaissance préalable du site ne suffit pas.
Tous les candidats sont invités à se faire connaître avec accusé de réception auprès de :
Courriel : valerie.claus@musee-orsay.fr
Copie : coralie.deschamps@musee-orsay.fr ; juliana.huet@musee-orsay.fr
Un créneau de visite sera alors communiqué. Les visites sont possibles jusque 6 jours calendaires avant la date de remise des offres. Les modalités de visite seront transmises par courriel dès inscription.
A l'occasion de la visite de site obligatoire, le candidat devra s'imprégner de toutes les exigences et contraintes des travaux et répondre dans son offre, dans le détail, à toutes les contraintes énoncées dans les documents de la consultation.

DUREE :
Le marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage, jusqu'à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement.
La durée prévisionnelle des travaux est d'environ quatre mois (4), période de préparation incluse (10 jours) à compter de la notification du marché. Les travaux se dérouleront du 01 octobre 2021 au 4 février 2022

FORME :
Le marché est conclu uniquement à prix forfaitaires, définitifs fermes.
Le lot 1 comprend une tranche ferme et sept tranches optionnelles. Les variantes ne sont pas autorisées sur ce lot.
Le lot 2 ne comprend pas de tranche. Les variantes sont autorisées sur ce lot.
Aucune PSE n'est prévue.

MODIFICATIONS
A l'initiative du candidat :
Le candidat ne peut apporter de modifications aux pièces du dossier de consultation des entreprises. Si ce dernier s'aperçoit d'une incohérence sur une ou des pièces ce dernier devra alerter le pouvoir adjudicateur via le profil acheteur.
A l'initiative du pouvoir adjudicateur :
L'EPMO se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le candidat devra dès lors prendre en compte les pièces modifiées pour élaborer son offre.

QUESTIONS
Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour l'élaboration de l'offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise, une demande écrite par voie électronique sur la Plateforme des achats de l'Etat (profil acheteur), en utilisant le registre des questions.
Une réponse sera alors adressée, via le profil acheteur, à tous les opérateurs identifiés et ayant retiré le dossier de consultation, au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise.

PRESTATIONS SIMILAIRES
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un ou des marché(s) négocié(s) sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R.2122-7 du code de la commande publique portant sur la réalisation de travaux ou services similaires à ceux confiés au titulaire

OFFRE
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152-1 et R.2152-2 du code de la commande publique. Une note totale sur 5 points est attribuée.
Le candidat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse se verra attribuer le lot. L'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée au regard des critères et sous critères pondérés au règlement de la consultation :
- Valeur technique 60%
- Valeur financière 40%

NÉGOCIATION
A l'issue de l'analyse des offres, et conformément aux dispositions de l'article R2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager une phase de négociation avec le ou les candidats les mieux classés, dans les conditions énoncées au règlement de la consultation
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 août 2021
 
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.ta-paris@juradm.fr
 
Nature et désignation des lots :

Lot(s) 1 Aménagement
Lot 1 aménagement muséographique (installation de chantier, curage, revêtement pierre)
C.P.V. -  : Objet principal : 45111200

Lot(s) 2 Vitrines
Vitrines pour le réaménagement muséographique
C.P.V. -  : Objet principal : 39171000