Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Ile de France, 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine, représentée par son mandataire, Ile de France Construction Durable
Correspondant : M. Pawel GIELAREK, Responsable d'opérations, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, tél. : 06 09 32 82 65, courriel :
P.gielarek@idf-constructiondurable.fr, adresse internet :
http://www.idf-constructiondurable.fr Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :• Education
Objet du marché : Marché de travaux pour extension de capacité du Lycée Becquerel à Nangis (77) Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 45454000
Lieu d'exécution et de livraison : 1 boulevard Henri Rousselle, 77370 Nangis
Code NUTS : FR10
L'avis implique un marché public Caractéristiques principales :• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché de travaux pour extension de capacité du Lycée Becquerel à Nangis (77) décomposé en 3 lots
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le programme de la présente opération vise à satisfaire l'augmentation de capacité du lycée Becquerel de Nangis pour un effectif total in fine de 1293 élèves répondant ainsi aux évolutions démographiques attendues sur le secteur, par la réhabilitation d'une partie du bâtiment et la construction d'une extension..
Ce programme comprend :
- La construction d'un bâtiment de 5 500 m2 au nord du bâtiment existant ;
- La restructuration des locaux laissé libre par les services administration, demi-pension et médicaux social déplacés dans le nouveau bâtiment.
L'opération est conduite avec phasage dans un contexte de site scolaire occupé maintenu en fonctionnement.
Le calendrier prévisionnel comporte la nécessaire réalisation d'une partie des travaux aux mois de juillet, aout et décembre (prévisionnellement pour les exercices 2022 à 2024 inclus)
L'opération fait l'objet d'une démarche globale et environnementale avec des objectifs de basse consommation énergétique, tant dans l'existant restructuré que dans le bâtiment neuf, mais sans certification.
Les travaux de l'opération sont dévolus en 7 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé
Les renseignements détaillés figurent au dossier de consultation des entreprises.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 39 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 07 mars 2022
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés :• Inscription sur un registre professionnel pertinent (fournir un récépissé de déclaration d'activité)
- Inscription sur un registre du commerce (fournir un récépissé de déclaration d'activité)
• Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices
- Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices
- Chiffre d'affaires annuel moyen dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices
- Chiffre d'affaires annuel minimal (à décrire ci-après) :
Lots CA Mini Hors TVA
3 SECOND-OEUVRE 1 500 000 euro(s)
4 MENUISERIES INTERIEURES - PARQUET BOIS - SIGNALETIQUE
1 300 000 euro(s)
7 FINITIONS 1 600 000 euro(s)
Lorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité.
• Création de l'opérateur économique
• Assurance contre les risques professionnels
• Indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des organismes techniques responsables du contrôle de qualité
• Description des équipements techniques et des mesures employées pour assurer la qualité
• Titres d'études et professionnels
• Description des mesures de gestion environnementale qui seront mises en oeuvre lors de l'exécution du marché
• Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique qui seront utilisés pour l'exécution du marché
• Détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les systèmes et normes de gestion environnementale
Lots Qualifications
3 SECOND-OEUVRE - Référence projet : volume travaux similaires ou supérieurs
- Référence qualitative : savoir faire
4 MENUISERIES INTERIEURES - PARQUET BOIS - SIGNALETIQUE
- Référence projet : volume travaux similaires ou supérieurs
- Référence qualitative : savoir faire
7 FINITIONS - Référence projet : volume travaux similaires ou supérieurs
- Référence qualitative : savoir faire
• Nombre de cadres
• Effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices
• Description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 5 derniers exercices
• DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique :
« Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail »
Nombre de candidats :• Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations.
Le cas échéant, la négociation aura lieu avec :
Les 3 meilleurs candidats à l'issue de la première analyse des offres. Les offres inappropriées auront été préalablement écartées de cette analyse. Les offres irrégulières pourront être régularisées avant classement, après première analyse. A défaut, elles seront préalablement écartées de l'analyse, sauf si le nombre de candidats admis à négocier, indiqué ci-avant, est égal ou supérieur au nombre réel de candidats de la procédure.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (40 %)
• Sous-critère 1 : Méthodologie (procédés d'intervention, explication de l'organisation de chantier, explication des process pour la réalisation des prestations (15 %)
• Sous-critère 2 : Moyens humains mis en oeuvre pour la réalisation des prestations (5 %)
• Sous-critère 3 : Moyens matériels mis en oeuvre pour la réalisation des prestations (5 %)
• Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et fournitures (15 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 décembre 2021 à 16 h 00 Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2100679
Renseignements complémentaires : Les lots 1, 2, 5 et 6, seront attribués dans le cadre de l'appel d'offres initial n°2100680.
Les lots 3, 4 et 7 sont lancés en procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1 et R. 2123-4 à R. 2123-6 et R. 2131-12 du Code de la commande publique. Les dispositions du présent RC sont identiques aux dispositions du RC des autres lots listés ci-dessous. Dans les articles ci-dessous lorsqu'il est évoqué d'autres lots ce sont les lots listés ci-dessous.
Macro-lot 01 : Structure - VRD
Macro-lot 02 : Clos - Couvert
Macro-lot 05 : Équipements techniques
Macro-lot 06 : Équipements de cuisine
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Pawel Gielarek , IDF CD, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, tél. : 06 09 32 82 65, courriel :
P.gielarek@idf-constructiondurable.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mlle Géraldine Durin , IDF CD, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, tél. : 01 83 65 37 31, courriel :
G.durin@idf-constructiondurable.fr Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 7 rue de jouy, 75181 Paris cedex 4, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel :
Greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse internet :
http://Paris.tribunal-administratif.fr Nature et désignation des lots :Lot(s) 3 Second-oeuvre
Macro Lot 3 : Second OEuvre
- 3.1 Plâtrerie
- 3.2 Plafonds suspendus
C.P.V. - : Objet principal : 45400000
• Objets complémentaires : 45421141
• Objets complémentaires : 45421146
Durée du lot ou délai d'exécution : 39 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Menuiseries intérieures - Parquet bois - Signalétique
Macro Lot 4 : Menuiseries intérieures - Parquet bois - Signalétique
- 4.1 Menuiseries intérieures
- 4.2 Parquet bois
- 4.3 Signalétique
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
• Objets complémentaires : 45430000
Durée du lot ou délai d'exécution : 39 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Finitions
Macro Lot 7 : Finitions
- 7.1 Chapes Sols durs Faïences
- 7.2 Sols coulés
- 7.3 Sols souples
- 7.4 Peinture
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
• Objets complémentaires : 45442100
Durée du lot ou délai d'exécution : 39 mois à compter de la notification du marché