Travaux d'aménagement vrd pour 9 logements seniors

1 - Maître d’ouvrage : Commune de DOMJEAN. 2 - Personne responsable du marché : le Maire. 3 - Objet du marché : Travaux d’aménagement et de viabilisation de neuf logements seniors et trois groupes de garages, résidence du village fleuri. Marché de travaux. Exécution : Infrastructures Voirie, Réseaux divers, Assainissement, Espaces verts. 4 - Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code de la commande publique. 5 - Désignation des lots : Lot unique : VRD et espaces verts. 6 - Découpage en tranches : Sans objet. 7 - Délai d’exécution : 16 semaines maximum en deux phases. 8 - Date prévisionnelle des travaux : démarrage début mai 2026. 8 - Conditions relatives au marché : délai de paiement 30 jours. Marché avec entreprise unique ou groupement d’entreprises solidaires ou conjointes. 9 - Conditions de participation : justificatifs et documents en application des articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique. 10 - Modalité d’obtention du dossier : Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site : http://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro Présentation des offres suivant le règlement de consultation. 11 - Remise des offres : Seules les offres électroniques sont acceptées. 12 - Critères de jugement des offres : Prix de l’offre 60% - Valeur technique 40%. 13 - Renseignements :Administratifs : Commune de DOMJEAN. Techniques : TECAM Granville. Plateforme numérique : MANCHE REPRO. 14 - Date limite de réception des offres : le 27.02.2026 à 12h00. 15 - Durée de validité des offres : 120 jours. 16 - Date d’envoi à la publication : le 26.01.2026.