EPD de Grugny,
634, rue André Martin ,
76690,
Grugny,
Point(s) de contact : Loïc DUBOST,
Téléphone : (+33) 2 32 93 80 08,
Courriel :
ldubost@epd-grugny.fr ,
Fax : (+33) 2 32 93 80 59,
Code NUTS : FRD22
II.1.1) Intitulé : Rétrofit d'équipements et remplacement de machines en blanchisserie
Numéro de référence :
AOMATBLANC2023
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 42716000.
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte :
- Lot n°1 : Remise à niveau automatisme et mécanique du tunnel de lavage et de la zone navette / séchoirs
- Lot n°2 : Remplacement en neuf de l'essoreuse centrifuge
- Lot n°3 : Remplacement en neuf du train de repassage
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Remise à niveau automatisme et mécanique du tunnel de lavage et de la zone navette / séchoirs.
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42716000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22|||
Lieu principal d'exécution : EPD de Grugny, blanchisserie, 634 rue André Martin 76690 GRUGNY
II.2.4) Description des prestations : Remise à niveau automatisme et mécanique du tunnel de lavage et de la zone navette / séchoirs
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
II.2.14) Informations complémentaires :
Une visite de site obligatoire est arrêtée au 19 décembre 2023 à 10h00.
Une attestation sera remise à chacune des entreprises participantes.
Il n'y aura pas de visite complémentaire, cette visite est unique et les candidats n'ayant pas d'attestation remise verront leur offre écartée. Les entreprises arrivant en retard à cette réunion seront également écartées.
II.2.1) Intitulé : Remplacement en neuf de l'essoreuse centrifuge.
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42716000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22|||
Lieu principal d'exécution : EPD de Grugny, blanchisserie, 634 rue André Martin 76690 GRUGNY
II.2.4) Description des prestations : Remise à niveau automatisme et mécanique du tunnel de lavage et de la zone navette / séchoirs
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
II.2.14) Informations complémentaires :
Une visite de site obligatoire est arrêtée au 19 décembre 2023 à 10h00.
Une attestation sera remise à chacune des entreprises participantes.
Il n'y aura pas de visite complémentaire, cette visite est unique et les candidats n'ayant pas d'attestation remise verront leur offre écartée. Les entreprises arrivant en retard à cette réunion seront également écartées.
II.2.1) Intitulé : Remplacement en neuf du train de repassage.
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42716000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22|||
Lieu principal d'exécution : EPD de Grugny, blanchisserie, 634 rue André Martin 76690 GRUGNY
II.2.4) Description des prestations : Remise à niveau automatisme et mécanique du tunnel de lavage et de la zone navette / séchoirs
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
II.2.14) Informations complémentaires :
Une visite de site obligatoire est arrêtée au 19 décembre 2023 à 10h00.
Le RDV est fixé en blanchisserie.
Une attestation sera remise à chacune des entreprises participantes.
Il n'y aura pas de visite complémentaire, cette visite est unique et les candidats n'ayant pas d'attestation remise verront leur offre écartée. Les entreprises arrivant en retard à cette réunion seront également écartées.
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
12 Janvier 2024 à 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois :
4
(A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 12 Janvier 2024 à 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
tribunal administratif de Rouen,
53 Av. Gustave Flaubert,
76000,
Rouen,
