Avis précédent Avis suivant

Aménagement parking del rentado et pont sur la lladure

Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".

MAIRIE DE FORMIGUERES

66210 FORMIGUERES

Travaux - Procédure Adaptée

€ Marché > 90 000 €

Date limite de l'offre : 29/07/2019 à 18h00

Avis initial

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
66

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FORMIGUERES.
Correspondant : le Maire M. Philippe LOOS, 1 place de l'Eglise 66210 FORMIGUERES tél. : 04-68-04-41-73 Courriel : mairie@mairiedeformigueres.fr

Description du marché :

Objet du marché : Aménagement parking del Rentado et pont sur la Lladure

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Aménagement de la voie et parking avec enrobé et réalisation d'un pont pour véhicules légers et mur en pierres

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 septembre 2019

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n° 1 : Terrassements voirie.
Terrassements, voirie, bordures, fourniture et pose de revêtements en enrobé et tampons en fonte, mise à la cote de bouches à clé, regards, ..., dépose et repose de mobilier urbain et béton de trottoir

Lot n° 2 : Murs en pierres.
Terrassement, murs en béton banché et parement en pierres

Lot n° 3 : Pont sur la Lladure.
Terrassements, mur béton banché et pont sur la Lladure

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 60%;
- Mémoire technique détaillé : 40%.

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 29 juillet 2019 à 18:00

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif, 6 Rue Pitot, 34063, Montpellier, Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr Adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 juillet 2019.

Dossier de consultation

Dossier de consulation indisponible.

Questions / réponses

L'accès aux questions / réponses n'est pas actif

Dépôt de dossier

L'accès au dépôt n'est pas actif

Avis à proximité :

Mairie d'Ille sur Tet

Marché de travaux de rénovation de toitures de bâtiments communaux

Date limite de dépôt :
14/06/2022 à 10h00

Mairie d'Ille sur Tet

Marché de travaux d'extension et rénovation des sanitaires de l'école pasteur à ille sur têt

Date limite de dépôt :
14/06/2022 à 10h00

CC Pyrénées Catalanes

Marché de travaux : Réhabilitation du complexe sportif et du bâtiment d'accueil

Date limite de dépôt :
22/06/2022 à 18h00

RRTP 66

Exécution de services publics de transports réguliers pour la Régie Régionale des transports Publics Pyrénées-Orientales

Date limite de dépôt :
08/06/2022 à 16h00

Mairie de Font-Romeu

CONCEPTION REALISATION D'UNE PUMPTRACK A ODEILLO

Date limite de dépôt :
20/06/2022 à 12h00

Ehpad Baptiste Pams

Fourniture de gaz

Date limite de dépôt :
08/06/2022 à 12h00

Ehpad Baptiste Pams

Le présent marché a pour objet de définir les termes et conditions pour la fourniture et l'acheminement en électricité alimentant le point de livraison du site de l'ehpad baptiste pams et la fourniture de services associés.

Date limite de dépôt :
08/06/2022 à 12h00

Université de Perpignan Via Domitia

2022-09-UPVD-FS

Date limite de dépôt :
29/07/2022 à 12h00

CAF des Pyrénées-Orientales

Vérification, maintenance, fourniture d'extincteurs et autres équipements de sécurité de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrenées-Orientales

Date limite de dépôt :
17/06/2022 à 12h00

Université de Perpignan Via Domitia

Accord cadre de fournitures et de services associés - photocopieurs et imprimantes laser

Date limite de dépôt :
20/06/2022 à 12h00

Besoin d'aide

Voir les questions fréquentes.

Vos bénéfices

Trouver des appels d'offres
Télécharger des dossiers de consultation
Déposez votre candidature en 5 minutes
Répondez aux offres électroniquement
Soyez présent dans l'annuaire