Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
66
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CC Pyrénées Catalanes
Correspondant : Bataille Marie,
Col de la Quillane
66210
La Llagonne.
tél. : 0468044986,
Courriel :
marchespublics@pyrenees-catalanes.com ,
Adresse internet :
http:///cc-pyrenees-catalanes.marchespublics.com .
Adresse internet du profil d'acheteur :
http:///cc-pyrenees-catalanes.marchespublics.com .
Objet du marché :
marché de travaux : construction d'un atelier de découpe et de transformation de viande (zae capcir - 66210 matemale).
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : ZAE CAPCIR,
66210
MATEMALE.
Code NUTS : |FRJ15|.
Estimation de la valeur (H.T.) : 1035825 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 Septembre 2021
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : mention des références travaux sur une période de 3 ans
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 Aout 2021 à 17:00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : T 03 2021.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 Juillet 2021.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: VRD. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 1 VRD :
Mots descripteurs : Voirie.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°2: GROS OEUVRE. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 2 GROS OEUVRE :
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°3: CHARPENTE BOIS-COUVERTURE BAC ACIER. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 3 CHARPENTE BOIS-COUVERTURE BAC ACIER :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°4: ETANCHEITE. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 4 ETANCHEITE :
Mots descripteurs : Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°5: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 5 MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°6: PANNEAUX ISOTHERMES. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 6 PANNEAUX ISOTHERMES :
Mots descripteurs : Panneaux.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°7: PLATRERIE-FAUX PLAFONDS-PORTES INTERIEURES. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 7 PLATRERIE-FAUX PLAFONDS-PORTES INTERIEURES :
Mots descripteurs : Plâtrerie.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°8: INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 8 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE :
Mots descripteurs : Photovoltaïque.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°9: ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 9 ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°10: PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 10 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°11: FROID INDUSTRIEL. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 11 FROID INDUSTRIEL :
Mots descripteurs : Equipement industriel.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°12: CHAPES-CARRELAGE-FAIENCE. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 12 CHAPES-CARRELAGE-FAIENCE :
Mots descripteurs : Carrelage.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°13: PEINTURE. -
Marché de travaux : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE DÉCOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDE (ZAE Capcir - 66210 Matemale)
LOT 13 PEINTURE :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45000000.