1.1 Acheteur
Nom officiel: OPH de la Meuse
Forme juridique de l'acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux relatif à la construction de 39 logements - Quartier Saint-Jean - 55000 BAR-LE-DUC - Relance du lot n°1 : VRD et du lot n° 2 : Gros-oeuvre
Description: Travaux de construction de 39 logements
Identifiant de la procédure: db3e779c-cee6-42bc-863d-2cc79493e7a7
Avis précédent: a4187cc5-877c-4a5f-a35a-0cc14a8c2cec-01
Identifiant interne: n° 2025-0015 et 2025-0016
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: La présente consultation est passée selon la procédure formalisée ouverte avec négociations. Elle est soumise aux dispositions des articles L2124-3, R2124-3 (2° et 6°), R2161-12 à R2161-20 du Code de la commande publique.
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: VRD
Description: Travaux de VRD
Identifiant interne: Lot n°1 : Marché n° 2025-0015
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111290 Travaux préparatoires de viabilité
5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution de 24 mois correspond au délai d'exécution tous corps d'état. Les conditions relatives aux négociations sont mentionnées dans le règlement de la consultation.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: VALEUR TECHNIQUE
Description: Le critère "valeur technique" est pondéré à 60%. Il est décomposé en 8 sous-critères : 1) Procédés d'exécution proposés pour la réalisation du chantier (20%), 2) Produits proposés (20%), 3) Moyens humains et techniques affectés au chantier (15%), 4) Définition des délais par prestations pour se conformer au planning : planning détaillé à fournir (15%), 5) Impact environnemental : valorisation du circuit court dans une démarche durable et environnementale (15%), 6) Moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes sur site, la gestion des nuisances sonores pour les riverains, la gestion et le tri des déchets (5%), 7) ACV (5%), 8) Visite de site (5%).
Critère:
Type: Prix
Nom: PRIX
Description: Le critère "Prix" est pondéré à 40%. Sera pris en compte, pour la comparaison des offres des candidats, le prix global et forfaitaire mentionné dans l'acte d'engagement. Il sera noté en fonction de la formule mentionnée dans le règlement de la consultation.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères: La pondération des critères est mentionnée dans la description des critères d'attribution.
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution: Les critères de sélection des offres ainsi que leur pondération sont mentionnés dans le règlement de la consultation.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL. Les requérants peuvent former une requête en référé précontractuel jusqu'à la signature du marché. Le recours précontractuel est régi par les articles L551-1 à L551-12 et R551-1 à R551-6 du Code de justice administrative. RÉFÉRÉ CONTRACTUEL. Les requérants peuvent former une requête en référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, ou, en l'absence de publication dudit avis d'attribution, dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Le recours contractuel est régi par les articles L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de justice administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: OPH de la Meuse
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nancy
Organisation qui signe le marché: OPH de la Meuse
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: GROS-OEUVRE
Description: Travaux de gros-oeuvre
Identifiant interne: Lot n°2 : Marché n° 2025-0016
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros ½uvre
5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution de 24 mois correspond au délai d'exécution tous corps d'état. Les conditions relatives aux négociations sont mentionnées dans le règlement de la consultation.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: VALEUR TECHNIQUE
Description: Le critère "valeur technique" est pondéré à 60%. Il est décomposé en 8 sous-critères : 1) Procédés d'exécution proposés pour la réalisation du chantier (25%), 2) Produits proposés (15%), 3) Moyens humains et techniques affectés au chantier (15%), 4) Définition des délais par prestations pour se conformer au planning : planning détaillé à fournir (15%), 5) Impact environnemental : valorisation du circuit court dans une démarche durable et environnementale (15%), 6) Moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes sur site, la gestion des nuisances sonores pour les riverains, la gestion et le tri des déchets (5%), 7) ACV (5%), 8) Visite de site (5%).
Critère:
Type: Prix
Nom: PRIX
Description: Le critère "Prix" est pondéré à 40%. Sera pris en compte, pour la comparaison des offres des candidats, le prix global et forfaitaire mentionné dans l'acte d'engagement. Il sera noté en fonction de la formule mentionnée dans le règlement de la consultation
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères: La pondération des critères est mentionnée dans la description des critères d'attribution.
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution: Les critères de sélection des offres ainsi que leur pondération sont mentionnés dans le règlement de la consultation.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL. Les requérants peuvent former une requête en référé précontractuel jusqu'à la signature du marché. Le recours précontractuel est régi par les articles L551-1 à L551-12 et R551-1 à R551-6 du Code de justice administrative. RÉFÉRÉ CONTRACTUEL. Les requérants peuvent former une requête en référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, ou, en l'absence de publication dudit avis d'attribution, dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Le recours contractuel est régi par les articles L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de justice administrative.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: OPH de la Meuse
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nancy
Organisation qui signe le marché: OPH de la Meuse
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 204 179,59 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CHARDOT TP SAS
Offre:
Identifiant de l'offre: 1072469-CHARDOT TP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 589 179,59 Euro
L'offre a été classée: oui
L'offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025-0015
Date de conclusion du marché: 18/07/2025
Organisation qui signe le marché: OPH de la Meuse
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HARQUIN SAS
Offre:
Identifiant de l'offre: 1072469 - HARQUIN SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 615 000 Euro
L'offre a été classée: oui
L'offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025-0016
Date de conclusion du marché: 18/07/2025
Organisation qui signe le marché: OPH de la Meuse
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 4
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: OPH de la Meuse
Numéro d'enregistrement: 43486367600012
Adresse postale: 15 rue du Moulin
Ville: Bar Le Duc
Code postal: 55000
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Téléphone: +33 329451222
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Nancy
Numéro d'enregistrement: 17540005000019
Adresse postale: Place de la carrière
Ville: NANCY
Code postal: 54000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: +33383174343
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Numéro d'enregistrement: 17540001900014
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Etignac
Ville: NANCY Cedex
Code postal: 54038
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: +33383342565
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CHARDOT TP SAS
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 40103468100015
Adresse postale: 4 rue des Roises
Ville: COMMERCY
Code postal: 55200
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0005
Nom officiel: HARQUIN SAS
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 30230616200025
Adresse postale: 5 bis rue de la Maix
Ville: HOUDELAINCOURT
Code postal: 55130
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1 ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d'enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Adresse internet: www.dematis.com
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 17c7000d-cad8-46c2-9e10-06bb4fa85770 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 06/08/2025 17:30 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
