Attribution: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Forme juridique de l'acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par un pouvoir adjudicateur

Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l'environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT

Description: La consultation a pour objet des travaux de restauration du fonctionnement écologique de Tourbières Alcalines sur 1 sites Natura 2000 de la région Hauts-de-France. Les travaux dans le présent marché ont pour objectif l'aménagement du Circuit des tourbières, un sentier de découverte sur le marais de Morcourt (Somme) : - Débroussaillage de linéaires, fourniture et pose d'aménagements piétons (cheminements surélevés, passerelles, plate-forme surélevée) - Impression et la mise en place des signalétiques et mobiliers

Identifiant de la procédure: 02471e6d-5b4a-483f-a912-a0fa5b7f9d6f

Identifiant interne: LIFEANTHROPOFENS_CIRCUIT_TOURBIERES_MORCOURT

Type de procédure: Ouverte

Justification de la procédure accélérée:

Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45422100 Ouvrages en bois

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45246510 Travaux de construction de chemins de planches

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

2.1.4 Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: Travaux d'aménagements

Description: Débroussaillage de linéaires, fourniture et pose d'aménagements piétons (cheminements surélevés, passerelles, plate-forme surélevée)

Identifiant interne: 1

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45422100 Ouvrages en bois

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45246510 Travaux de construction de chemins de planches

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville: Morcourt

Code postal: 80569

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Informations complémentaires: Les travaux ont lieu sur le site " Le marais communal de Morcourt " (Latitude : 49.895153°/ Longitude : 2.658799°, Latitude : 49.894627° / Longitude : 2.666759°). Il fait partie du site Natura 2000 " Moyenne vallée de la Somme " (FR2200357)

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 01/01/2025

Durée: 11 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA: 220 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.10 Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %

Description: Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 2 : Valeur technique - Pondération : 40 %

Description: Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP - Pondération : 20% Sous critère 2 : Planning des travaux détaillé Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) Pondération : 5 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports)

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 3 : Prise en compte du développement durable - Pondération : 10 %

Description: Sous critère 1 : Origine et provenance des matériaux - Fiches techniques produits permettant de juger de la conformité avec le CCTP Pondération : 5 % Sous critère 2 : Mesures mises en place en matière de respect et de protection de l'environnement sur le lieu des travaux. Pondération : 5 %

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: _

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours: Référé précontractuel avant la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L. 551-1et s et R. 551-1 et s.). - Référé contractuel après la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L .551-13 et s. et R. 551-7 ets.). - Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (CE, 4 avril 2014,épartement de Tarn-et-Garonne, n° 358994), après la signature du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées dans les conditions définies dans l'arrêt précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002

Titre: Travaux de signalétiques et de mobiliers

Description: Impression et la mise en place des signalétiques et mobiliers

Identifiant interne: 2

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville: MOrcourt

Code postal: 80569

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 01/01/2025

Durée: 11 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA: 15 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.10 Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %

Description: Critère 1 : Prix de la prestation -Pondération : 50 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 2 : Valeur technique - Pondération : 40 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 3 : Prise en compte du développement durable - Pondération : 10 %

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: _

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal de Grande Instance d'Amiens

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 209 300 Euro

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BENJAMIN VISSE

Offre:

Identifiant de l'offre: ouverture_procedure_1012259_1716812093

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur de l'offre: 209 300 Euro

L'offre est une variante: non

Sous-traitance: Non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: LIFEANTHROPOFENS_CIRCUIT_TOURBIERES_MORCOURT_LOT_1

Titre: TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT Lot 1 Travaux d'aménagements

Date de conclusion du marché: 16/12/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 0

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Numéro d'enregistrement: 403202179000

Adresse postale: 04 Avenue de l'Étoile du Sud

Ville: BOVES

Code postal: 80440

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Adresse électronique: g.delforge@cen-hautsdefrance.org

Téléphone: +33 321019340

Adresse internet: https://cen-hautsdefrance.org

Profil de l'acheteur: https://cen-hdf.e-marchespublics.com

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Numéro d'enregistrement: 17800111100016

Adresse postale: 14 rue Robert de Luzarches

Ville: AMIEN CEDEX

Code postal: 80027

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel: BENJAMIN VISSE

Numéro d'enregistrement: 83326797 00016

Adresse postale: 9 rue verte

Ville: FONTAINE SUR SOMME

Code postal: 80510

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots: LOT-0001

11. Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 4371c343-6855-4ead-8199-54af49bba564 - 01

Type de formulaire: Résultats

Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis: 19/12/2024 14:00 +01:00

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

Travaux de creation d'un sentier de decouverte du marais de morcourt

France: Ouvrages en boisTRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT

1. Acheteur

1.1 Acheteur

2. Procédure

2.1 Procédure

2.1.1 Objet

2.1.4 Informations générales

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

5.1.1 Objet

5.1.2 Lieu d'exécution

5.1.3 Durée estimée

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

5.1.10 Critères d'attribution

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002

5.1.1 Objet

5.1.2 Lieu d'exécution

5.1.3 Durée estimée

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

5.1.10 Critères d'attribution

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

6. Résultats

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.4 Informations statistiques

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002

6.1.4 Informations statistiques

8. Organisations

8.1 ORG-0001

8.1 ORG-0002

8.1 ORG-0003

11. Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

11.2 Informations relatives à la publication

Avis à proximité :

Ville Le Crotoy

Ville Le Crotoy

EPSOMS 80

SIAEP du Bois du Loir

Siaep de Coulonvillers

SIAEP du Bois du Loir

Université de Picardie Jules Verne

UGECAM HAUTS DE FRANCE

DIR SG Grand Nord / Département Immobilier

CMAR Hauts de France

Besoin d'aide

Vos bénéfices

France: Ouvrages en bois
TRAVAUX DE CREATION D'UN SENTIER DE DECOUVERTE DU MARAIS DE MORCOURT