Attribution: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Forme juridique de l'acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par un pouvoir adjudicateur

Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l'environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU MARAIS D'ETINEHEM MERICOURT - Terrassement / Décapage terre / construction ouvrages hydraulique / abattage / Protection berges / Dressement talus / Débroussaillage / Clôtures

Description: La consultation a pour objet des travaux de restauration écologique du marais d'Etinehem-Méricourt. Les travaux dans le présent marché ont pour objectifs : Maitrisant les niveaux d'eau de plusieurs casiers hydrauliques de la tourbière par des travaux de pose d'ouvrage de régulation des niveaux d'eau, bouchage de drains, remise en état de digue existante et installation d'un puit tapé ; Restaurant des milieux tourbeux herbacés par déboisement et débroussaillage, reprofilage de berges, broyage de la végétation et de souches ; Préservant durablement les milieux restaurés en installant des infrastructures pour le pâturage (débroussaillage, pose de clôtures et de système d'abreuvement) ; Préservant la qualité des eaux d'un étang en l'isolant de la Somme par du renforcement de digues.

Identifiant de la procédure: 0134f339-9373-4f1b-a5b5-677dfdc3f91f

Identifiant interne: 2024_2026_RESTAURATION_ECO_ETINEHEM

Type de procédure: Ouverte

Justification de la procédure accélérée:

Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45112210 Travaux de décapage de terre végétale

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111220 Travaux de débroussaillage

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45246200 Travaux de protection des berges

2.1.4 Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: Restauration du Marais d'Etinehem Méricourt :

Description: Comblement de fossés de drainage, Pose d'équipements de régulation des niveaux d'eau, Remise à jour d'horizons tourbeux, Aménagement de dispositifs facilitant la formation de tremblants, Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux, Débroussaillage de la végétation avec exportation.

Identifiant interne: 1

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45112210 Travaux de décapage de terre végétale

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111220 Travaux de débroussaillage

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45246200 Travaux de protection des berges

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville: Etinehem Méricourt

Code postal: 80340

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée

Durée: 28 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA: 692 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: FEDER

5.1.10 Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Description: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 2 : Valeur technique Pondération : 40 %

Description: Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP Pondération : 20 % Sous critère 2 : Planning des travaux détaillé suivant les phases de chantier prenant en compte la réalisation des travaux suivant les contraintes liées à la coordination des différents lots et suivant les contraintes de phasage Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) Pondération : 5 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports) Pondération : 5 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché Pondération : 10 %

Description: Sous critère 1 : Fiches techniques produits permettant de juger de la conformité avec le CCTP Pondération : 5 % Sous critère 2 : Respect de l'environnement sur le lieu des travaux Pondération : 5 %

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: _

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours: Référé précontractuel avant la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L. 551-1et s et R. 551-1 et s.). - Référé contractuel après la signature du contrat (dans les conditions fixées par le code de justice administrative : art. L .551-13 et s. et R. 551-7 ets.). - Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat (CE, 4 avril 2014,épartement de Tarn-et-Garonne, n° 358994), après la signature du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées dans les conditions définies dans l'arrêt précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002

Titre: Fourniture et pose d'équipements agro-pastoraux en zone humide

Description: Fourniture et pose d'équipements pastoraux : clôture, abreuvement, etc

Identifiant interne: 2

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45342000 Pose de clôtures

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville: Etinehem-Méricourt

Code postal: 80340

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée

Durée: 28 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA: 263 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: FEDER

5.1.10 Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Description: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 2 : Valeur technique Pondération : 40 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché Pondération : 10 %

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: _

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003

Titre: Aménagement d'étang

Description: Remise à jour d'horizons tourbeux, Réfection d'une digue par fascinage et technique végétale

Identifiant interne: 3

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45246200 Travaux de protection des berges

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111220 Travaux de débroussaillage

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville: Etinehem-Méricourt

Code postal: 80340

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée

Durée: 28 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA: 407 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Informations complémentaires: FEDER

5.1.10 Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Description: Critère 1 : Prix de l'offre Pondération : 50 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 2 : Valeur technique Pondération : 40 %

Critère:

Type: Qualité

Nom: Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché Pondération : 10 %

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: _

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal de grande instance d'Amiens

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 343 857 Euro

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: ENVIRONNEMENT FORETS

Offre:

Identifiant de l'offre: ouverture_procedure_1012127_1716815917

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur de l'offre: 682 733 Euro

L'offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: 2024_2026_RESTAURATION_ECO_ETINEHEM_LOT_1

Titre: Lot 1 Restauration du Marais d'Etinehem Méricourt :

Date de conclusion du marché: 25/10/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: ENVIRONNEMENT FORETS

Offre:

Identifiant de l'offre: ouverture_procedure_1012127_1716815917

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002

Valeur de l'offre: 232 950 Euro

L'offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: 2024_2026_RESTAURATION_ECO_ETINEHEM_LOT_2

Titre: Lot 2 Fourniture et pose d'équipements agro-pastoraux en zone humide

Date de conclusion du marché: 25/10/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 2

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:

Nom officiel: BIBAUT ENVIRONNEMENT

Offre:

Identifiant de l'offre: ouverture_procedure_1012127_1716815917

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003

Valeur de l'offre: 428 174 Euro

L'offre est une variante: non

Informations relatives au marché:

Identifiant du marché: 2024_2026_RESTAURATION_ECO_ETINEHEM_LOT_3

Titre: Lot 3 Aménagement d'étang

Date de conclusion du marché: 16/12/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non

Organisation qui signe le marché: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues:

Type de soumissions reçues: Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Numéro d'enregistrement: 40320217900087

Adresse postale: 04 Avenue de l'Étoile du Sud

Ville: BOVES

Code postal: 80440

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Adresse électronique: g.delforge@cen-hautsdefrance.org

Téléphone: +33 321019340

Adresse internet: https://cen-hautsdefrance.org

Profil de l'acheteur: https://cen-hdf.e-marchespublics.com

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: Tribunal de grande instance d'Amiens

Numéro d'enregistrement: 17800111100016

Adresse postale: 14 rue robert de Luzarches

Ville: AMIENS CEDEX1

Code postal: 80027

Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)

Pays: France

Téléphone: 0322823500

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0003

Nom officiel: ENVIRONNEMENT FORETS

Numéro d'enregistrement: 33275720200038

Adresse postale: 2 Avenue Georges Clémenceau

Ville: YVETOT

Code postal: 76190

Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)

Pays: France

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel: BIBAUT ENVIRONNEMENT

Numéro d'enregistrement: 32791894200027

Adresse postale: 32 route de Rivecourt

Ville: LE MEUX

Code postal: 60880

Subdivision pays (NUTS): Oise (FRE22)

Pays: France

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots: LOT-0003

11. Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 3e9d78a4-d594-480c-af7e-3150c7d28a80 - 01

Type de formulaire: Résultats

Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis: 19/12/2024 14:50 +01:00

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

Travaux de restauration ecologique du marais d'etinehem mericourt - terrassement / décapage terre / construction ouvrages hydraulique / abattage / protection berges / dressement talus / débroussaillage / clôtures

France: Travaux de décapage de terre végétaleTRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU MARAIS D'ETINEHEM MERICOURT - Terrassement / Décapage terre / construction ouvrages hydraulique / abattage / Protection berges / Dressement talus / Débroussaillage / Clôtures

1. Acheteur

1.1 Acheteur

2. Procédure

2.1 Procédure

2.1.1 Objet

2.1.4 Informations générales

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

5.1.1 Objet

5.1.2 Lieu d'exécution

5.1.3 Durée estimée

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

5.1.10 Critères d'attribution

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002

5.1.1 Objet

5.1.2 Lieu d'exécution

5.1.3 Durée estimée

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

5.1.10 Critères d'attribution

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003

5.1.1 Objet

5.1.2 Lieu d'exécution

5.1.3 Durée estimée

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

5.1.10 Critères d'attribution

5.1.12 Conditions du marché public

5.1.15 Techniques

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

6. Résultats

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.4 Informations statistiques

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.4 Informations statistiques

6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.4 Informations statistiques

8. Organisations

8.1 ORG-0001

8.1 ORG-0002

8.1 ORG-0003

8.1 ORG-0004

11. Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

11.2 Informations relatives à la publication

Avis à proximité :

Ville Le Crotoy

Maison de la Culture d'Amiens

CLESENCE

Maison de la Culture d'Amiens

Btp Cfa Picardie

Ville Le Crotoy

CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

Etablissement Public de Santé

Organisme de Sécurité Sociale gérant des établissements sanitaires et médico-sociaux

Commune De Conde Sur L Escaut

Besoin d'aide

Vos bénéfices

France: Travaux de décapage de terre végétale
TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU MARAIS D'ETINEHEM MERICOURT - Terrassement / Décapage terre / construction ouvrages hydraulique / abattage / Protection berges / Dressement talus / Débroussaillage / Clôtures