Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour l'extension du centre de formation à l'incendie et aux secours à saint pourçain sur siou

DÉPARTEMENT DE L'ALLIER (MANDATAIRE) AGISSANT POUR LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (POUVOIR ADJUDICATEUR)

Département de l'Allier (mandataire) agissant pour le SDIS03

(pouvoir adjudicateur)

1 avenue Victor Hugo

BP 1669

03016 Moulins

Tél : 04 70 34 40 03

mèl : daj-cp-commandepublique@allier.fr

web : http://www.allier.fr

SIRET 22030001600080

Groupement de commandes : Non

L'avis implique un marché public

Objet : Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination pour l'extension du centre de formation à l'incendie et aux secours à Saint Pourçain sur Sioule

Réference acheteur : 2025SD0071

Type de marché : Services

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat : Sans objet

Lieu d'exécution : ZAC des Jalfrettes

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE

Durée : 31 mois.

Description : Le présent marché a pour objet la désignation d'un titulaire pour la réalisation d'une prestation Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier (OPC) conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et à l'article R2431-17 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire devra travailler en collaboration avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

Les prestations ont pour objet :

- Au titre de l'ordonnancement et la planification :

D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux ;

- De déterminer leurs enchaînements ainsi que leurs chemins critiques par des documents graphiques ;

- De proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

- Au titre de la coordination :

D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

- Au titre du pilotage :

De mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Classification CPV :

Principale : 71521000 - Services de conduite de chantier

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Les variantes sont exigées :Non

Conditions de participation

Critères : renvoi au R.C.

Marché réservé : NON

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements d'ordre administratifs :

voir rubrique correspondre avec l'acheteur ci-dessus

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Dépot dématérialisé : Activé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Remise des offres : 09/03/26 à 12h00 au plus tard.

Renseignements complémentaires :

Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.

Le contrat prend effet à compter de la notification.

Le délai d'exécution de la première mission démarre à notification.

Les autres délais courent à compter de la date fixée dans l'acte ou de l'évènement générateur du démarrage de chaque mission jusqu'à la levée de réserves des marchés de travaux. La mission du titulaire du contrat est réputée terminée à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » du marché de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. Ainsi, sous réserve de la prolongation de la garantie de parfait achèvement, le délai prévisionnel de la mission d'OPC est estimé du 2ème trimestre 2026 à décembre 2028.

Il est précisé que le délai de 31 mois indiqué est donné à titre indicatif.

Pour cette consultation, il est précisé que seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront l'objet d'une réponse de la part de l'acheteur.

Le délai de validité des offres est de 180 jours.

Envoi à la publication le : 30/12/25

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.allier.fr