Marché de travaux - réfection des toitures bâtiments k, l et m - résidence aujame à commentry

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché de travaux - Réfection des toitures bâtiments K, L et M - résidence Aujame à Commentry
Lieu d'exécution: Rue Aujame, 03600 COMMENTRY

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: La présente consultation concerne la réfection complète des toitures des bâtiments K, L et M de la résidence Aujame à Commentry.

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 7 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

OU
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose.
4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années pour les travaux les plus importants, en indiquant si possible le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.

Niveau(x) minimal(aux): 1. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 65
Valeur technique - 30
Insertion - 5

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 22/05/2026 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2026-082-00-00-M
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Fanny ASSELOT
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470082043
Courriel: fasselot@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/

Renseignement d'ordre technique:
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service développement et maîtrise d'ouvrage
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Courriel: evolea@evolea.fr
Adresse internet: http://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/