Construction d'un pôle enfance jeunesse

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :Sumène Artense communauté21 rue du Calalet 15240 SAIGNESTel: 04 71 40 62 66Mail : contact@sumene-artense.com Objet du marché :Construction d'un pôle enfance jeunesse Mode de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Détail des prestations :Les prestations sont réparties en 15 lot(s) : Lot(s) et désignation :01 - TERRASSEMENTS- VRD - ESPACES VERTS02 - DESAMIANTAGE03 - DEMOLITION - CURAGE04 - GROS OEUVRE05 - RAVALEMENT - ISOLATION PAR L'EXTERIEUR06 - CHARPENTE - MUR OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS07 - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE - ETANCHEITE08 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM09 - SERRURERIE10 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS11 - PLATRERIE - ISOLATION - FAIX PLAFONDS - PEINTURE12 - REVETEMENTS CERAMIQUES ET SOLS SOUPLES13 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE14 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES15 - EQUIPEMENTS DE CUISINE Critères de jugement des offres :Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : le prix : ce critère sera noté sur 10 points et jugé au vu de la décomposition du prix global et forfaitaire.Il sera attribué à chaque offre une note sur 10 qui sera ensuite pondérée. L'offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale de 10.Les autres offres seront notées de la façon suivante : (montant de l'offre moins-disante/montant offre examinée) x 10.La note obtenue par chaque candidat sera pondérée au moyen du coefficient prévu.la valeur technique : ce critère sera noté sur 10 points et jugé sur l'élaboration d'un mémoire type reprenant les deux sous-critères suivants :- Qualité des matériaux que le candidat se propose de mettre en oeuvre, jugée au regard des fiches techniques (marque / classement environnemental / avis technique) = 5 points- Organisation générale du chantier, effectifs et moyens mis en oeuvre pour l'exécution et la sécurité du chantier ainsi que le délai des différentes tâches = 5 points Ainsi, pour chaque candidat, les notes obtenues pour chaque sous-critère seront additionnées.Le candidat ayant obtenu la meilleure note totale se verra attribuer la note maximale de 10 points. Les offres des autres candidats seront ensuite notées de la manière suivante : (note de l'offre examinée/note meilleure offre) x 10.La note obtenue par chaque candidat sera pondérée au moyen du coefficient prévu. Dossier de consultation :Téléchargeable sur : https://www.achatpublic.com Délai d?exécution :Durée globale prévisionnelle des prestationsLe délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois.La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/07/2024. Délai d'exécutionLe délai d'exécution est de 18 mois.L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.Date limite de réception des offres : Vendredi 12 avril 2024 à 12h00Transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com Date d?envoi à la publication : 7 mars 2024