Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
43
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC 43
Correspondant : Lombardy Sandra,
29 avenue de Tonbridge
43009
Le Puy en Velay.
tél. : 0471099870,
télécopieur : 0471028109,
Courriel :
marches-publics@opac43.fr,
Adresse internet :
http://www.opac43.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://marchespublics.cdg43.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.
Objet du marché :
travaux de réfection des façades à brioude - la barre avenue de la bageasse.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45443000.
Lieu d'exécution : Avenue de la Bageasse,
43100
Brioude.
Code NUTS : |FRK13|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le présent marché porte sur des travaux de réfection des façades à BRIOUDE - La Barre Avenue de la Bageasse. La durée d'exécution de l'opération est de 3 mois y compris installation de chantier. La date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2020. Variantes : Non autorisées Options voir CCTP et DQE
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Septembre 2020
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres, application des règles de comptabilité publique, paiement sous 30 jours par mandat administratif
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : si un groupement d'opérateurs économiques est déclaré attributaire du marché, le pouvoir adjudicateur imposera sa transformation en groupement solidaire aux fins de garantir la bonne exécution du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : candidatures conformes au règlement de consultation
Situation juridique - références requises : renseignements généraux relatifs à l'opérateur économique (dénomination, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), à sa forme juridique et aux pouvoirs des personnes habilitées à engager l'opérateur économique ; extrait kbis ; déclaration sur l'honneur attestant que l'opérateur économique n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article l 2141-1 à l2141-5 et l2141-7 à l2141-11 du code de la commande publique ; si l'opérateur économique est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et les chiffres d'affaires concernant les prestations de service objet du marché réalisées pendant les trois derniers exercices disponibles ; certificats et/ou attestions d'assurances mentionnant les responsabilités civile et décennale ainsi que les activités et capitaux garantis ; de même, avec son offre l'entreprise fournira un courrier de son assureur indiquant que les produits proposées et leur utilisation pour le traitement des façades avec rpe, pourront faire l'objet d'une attestation spécifique pour le chantier. cette validation pourra être exprimée sur l'attestation générale. une attestation spécifique pour le chantier sera exigée. l'entreprise devra impérativement fournir ce document dans un délai de 15 jours calendaires après la réception des travaux. cette attestation devra reprendre l'intégralité des éléments de l'attestation modèle fournie en annexe 1 du cctp.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance du personnel d'encadrement ; présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services du présent marché ; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'opérateur économique dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; certificats de qualification professionnelle ou équivalente au sens de l'arrêté du 28 août 2006.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60%;
- valeur technique : 40%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 Juin 2020 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020CDG336-13.
Renseignements complémentaires : Renseignements sur le profil acheteur
http://marchespublics.cdg43.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Retrait des dossiers sur le profil acheteur
http://marchespublics.cdg43.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Remise des offres sur le profil acheteur
http://marchespublics.cdg43.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 Mai 2020.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif
6 Cours Sablon
63033
Clermont-Ferrand Cedex 1
, tél. : 0473146100
, télécopieur : 0473146122
, courriel :
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif
6 Cours Sablon
63033
Clermont-Ferrand Cedex 1
, tél. : 0473146100
, télécopieur : 0473146122
, courriel :
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
.