Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication :
43
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC 43
Correspondant : Lombardy Sandra,
29 avenue de Tonbridge
43009
Le Puy en Velay.
tél. : 0471099870,
télécopieur : 0471028109,
Courriel :
marches-publics@opac43.fr,
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://marchespublics.cdg43.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.
Objet du marché :
construction de de 23 logements collectifs au puy en velay - résidence jean titaud - 17 boulevard saint louis.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 17 boulevard saint louis,
43000
le Puy en velay.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le présent marché porte sur la construction de de 23 logements collectifs au PUY EN VELAY - Résidence Jean Titaud - 17 Boulevard Saint Louis. La durée d'exécution de l'opération est de 18 mois y compris installation de chantier. La date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2021. 3 lots.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Septembre 2021
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres, application des règles de comptabilité publique, paiement sous 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : candidatures conformes au règlement de consultation
Situation juridique - références requises : renseignements généraux relatifs à l'opérateur économique (dénomination, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), à sa forme juridique et aux pouvoirs des personnes habilitées à engager l'opérateur économique ; extrait kbis ; déclaration sur l'honneur attestant que l'opérateur économique n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article l 2141-1 à l2141-5 et l2141-7 à l2141-11 du code de la commande publique. si l'opérateur économique est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et les chiffres d'affaires concernant les fourniture, services ou travaux objet du marché réalisées pendant les trois derniers exercices disponibles ; certificats et/ou attestions d'assurances mentionnant les responsabilités civile et décennale ainsi que les activités et capitaux garantis
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance du personnel d'encadrement ; présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services du présent marché ; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'opérateur économique dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; certificats de qualification professionnelle ou équivalente au sens de l'arrêté du 28 août 2006.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 70%;
- valeur technique : 15%;
- Performance en matière d'insertion professionnelle : 15%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 Juillet 2021 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021CDG336-51.
Renseignements complémentaires : renseignements sur le profil acheteur
https://marchespublics.cdg43.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : retrait des dossiers sur le profil acheteur
https://marchespublics.cdg43.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Dépôt des offres sur le profil acheteur
https://marchespublics.cdg43.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 Juin 2021.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif
6 Cours Sablon
63033
Clermont-Ferrand
, tél. : 0473146100
, télécopieur : 0473146122
, courriel :
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif
6 Cours Sablon
63033
Clermont-Ferrand
, tél. : 0473146100
, télécopieur : 0473146122
, courriel :
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: FONDATIONS SPECIALES. - lot 1 FONDATIONS SPECIALES
FONDATIONS SPECIALES :
Mots descripteurs : Fondations spéciales.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lot n°2: SOLS SOUPLES. - lot 2 SOLS SOUPLES
SOLS SOUPLES :
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 45432111.
Lot n°3: ASCENSEURS. - lot 3 ASCENSEURS
ASCENSEURS :
Mots descripteurs : Ascenseur.
CPV - Objet principal : 42416100.