Département de publication :
29 Finistere
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune du Guilvinec, 33, rue de la Marine, 29730 Le Guilvinec, 0298581021
Objet du marché :
RENOVATION DU GYMNASE MANU BERROU
relance du LOT 11 – Plomberie santaires ventilation
Commune du Guilvinec,
33, rue de la Marine – 29730 Le Guilvinec
Type d'avis :
Avis d'appel public à concurrence
Type de procédure :
Procédure adaptée
Catégorie :
Travaux
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 02/11/2019 à 12 h 00
___________
MARCHES DE TRAVAUX - RENOVATION DU GYMNASE MANU BERROU
PROCEDURE ADAPTEE
En application du code de la commande de la publique - Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et
du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune du Guilvinec,
33, rue de la Marine – 29730 Le Guilvinec
2 - Objet du marché : relance du LOT 11 – Plomberie santaires ventilation
Marchés de travaux pour la rénovation du gymnase Manu Berrou au Guilvinec (29). L’opération de travaux a pour objet :
- Création d’une nouvelle charpente et renforcement de la charpente existante
- Dépose et création d’une nouvelle couverture
- Sécurisation de l’accès en toiture
- Remplacement du sol sportif
- Remplacement du système de chauffage de la halle des sports
- Rénovation de la zone vestiaires
- Ravalement de façade et remplacement du bardage en fibrociment amianté.
- Remplacement de la chaufferie.
- Pose de fourreaux pour le tirage d’une fibre optique depuis le collège Paul Langevin (hors opération)
Cette opération est divisée en 13 lots.
3 - Caractéristiques principales :
- La présentation de variante n’est pas autorisée.
- Prestations divisées en lot : oui.
- Le marché se décompose en tranche : non.
- Lieu d’exécution : Gymnase Manu Berrou au Guilvinec (29).
4 – Critères d'attribution des marchés :
- Prix : critère affecté du coefficient de pondération de 60% ;
- Valeur technique de l’offre : critère affecté du coefficient de pondération de 40% ; appréciée au regard du dossier technique fourni.
5 - Date limite de réception des offres : 23 septembre 2019 à 16 heures.
6 - Remise des candidatures et des offres : Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur
https://marches.megalisbretagne.org.
7 - Renseignements complémentaires :
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :
• Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
• Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
• L’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
Les pièces définies au règlement de consultation permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières :
• Expérience : Liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d’exécution des travaux, année d’achèvement, indication du maitre d’ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyée d'attestations de bonne exécution par les maitres d’ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants.
• Capacités professionnelles : Le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
• Capacités techniques : Liste de l’ensemble du matériel et outillage possédé par l’entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuel que l’entreprise dans lequel sera précisé le personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années
• Capacités financières : Chiffre d’affaires des 3 dernières années
Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation.
La présente consultation intègre une clause obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation.
Le dossier de consultation comporte une prestation supplémentaire éventuelle : encoffrement de réseaux (lot 06).
La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 8 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, 10 jours d’intempéries.
Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible via le profil d’acheteur :
https://marches.megalisbretagne.org.
Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en octobre 2019.
8 - Renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus : via le profil d’acheteur
https://marches.megalisbretagne.org.
9 - Nature et désignation des lots :
Lot n°1 : Terrassement Réseaux
Lot n°2 : Gros ½uvre, démolition
Lot n° 3 : Charpente bois
Lot n°4 : Couverture étanchéité
Lot n°5 : Menuiseries extérieures
Lot n° 6 : Menuiseries intérieures bois
Lot n° 7 : Isolation doublage cloisons
Lot n° 8 : Revêtements de sols scellés et collés
Lot n°9 : Peinture intérieure ravalement
Lot n°10 : Sol souple
Lot n°11 : Plomberie ventilation sanitaire chauffage
Lot n°12 : Electricité courants forts et courants faibles
Lot n°13 : Désamiantage
10 - Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2019