Projet de construction- 12 lgts collectifs- kerisole- quimperle

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Gildas LE GRAND
Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Projet de construction- 12 lgts collectifs- Kerisole- QUIMPERLE
Lieu d'exécution: , 29300 QUIMPERLE

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Projet de construction- 12 lgts collectifs- Kerisole- QUIMPERLE

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENT VRD
2 - ESPACES VERTS
3 - GROS OEUVRE
4 - CHARPENTE BOIS
5 - COUVERTURE ETANCHEITE
6 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU
7 - SERRURERIE
8 - MENUISERIES BOIS
9 - CLOISONS
10 - REVTEMENTS DE SOLS
11 - PEINTURE
12 - ELECTRICITE
13 - PLOMBERIE

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Le prix des prestations - 60
Le mémoire technique - 25
Le délai d'exécution des prestations - 15

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 17/02/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 0913
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298559165
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Thomas LE LONS
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298550167
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: tlelons@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/