AVIS DE MARCHEInitial
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Nom de l'organisme acheteur: BRETAGNE OUEST ACCESSION
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Courriel:
jpeuziat@boaccession.frURL pouvoir adjudicateur:
https://www.boaccession.fr/
II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: relance de plusieurs lots opération de 3 logements individuels PSLA - Le lichern - QUIMPERLE
Lieu d'exécution: , 29300 QUIMPERLE
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
IV. Renseignements relatifs aux lots
Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENT - VOIRIE
2 - ESPACES VERTS
3 - GROS OEUVRE
V. Durée du marché ou délai d'exécutionLa durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.
VI. Conditions relatives au marchéCautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro..
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés: Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation
Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée
IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 60
Le mémoire technique - 25
Délai d'exécution - 15
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 02/02/2026
Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois
XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: relance
Renseignements complémentaires:Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel:
jpeuziat@opac-cornouaille.frRenseignement d'ordre technique:
Correspondant: Lionel GOUADON
Courriel:
lgouadon@opac-cornouaille.frAdresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Adresse internet:
https://www.avispublicsdebretagne.com/Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées: Adresse internet:
https://www.avispublicsdebretagne.com/
