Construction de 8 logements collectifs et d'une maison médicale, rue de landibilic à plogonnec (29)

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Gildas LE GRAND
Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
URL pouvoir adjudicateur: https://www.avispublicsdebretagne.com/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Construction de 8 logements collectifs et d'une maison médicale, rue de Landibilic à PLOGONNEC (29)
Lieu d'exécution: , 29180 PLOGONNEC

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Construction de 8 logements collectifs et d'une maison médicale, rue de Landibilic à PLOGONNEC (29)

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - GROS OEUVRE-RAVALEMENT
2 - CHARPENTE/FACADES BOIS
3 - COUVERTURE ARDOISES/ZINC - BACS ACIERS
4 - ETANCHEITE
5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
6 - SERRURERIE
7 - MENUISERIES INTERIEURES
8 - CLOISONS- DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE
9 - FAUX PLAFONDS
10 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
11 - PEINTURE
12 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
13 - ELECTRICITE
14 - LOT A -TERRASSEMENT-VOIRIE
15 - LOT B- RESEAUX PROFONDS
16 - LOT C - RESEAUX SOUPLES
17 - LOT D - ESPACES VERTS

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: * - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

* - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Le prix des prestations - 60
Délai d'exécution - 15
Le mémoire technique - 25

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 15/07/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/