Travaux pour la transformation physique complète de la butc en faveur de la transition numérique et des innovations pédagogiques

Identification de l'organisme qui passe le marché : Université de Technologie de Compiègne - Centre Benjamin Franklin BP 60319 60203 Compiegne
 
Objet du marché : Travaux pour la transformation physique complète de la BUTC en faveur de la transition numérique et des innovations pédagogiques

Durée du marché : Le présent marché débute à compter de sa notification par le pouvoir adjudicateur, jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de vingt-quatre (24) mois dont un (1) mois de préparation de chantier (conformément au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux) à compter de la notification par le pouvoir adjudicateur.
Le délai d’exécution des tranches optionnelles est de douze (12) mois à compter de la notification d’affermissement par le pouvoir adjudicateur.
 
Nombre et consistance des lots : Marché alloti
Lot 1 - désamiantage
Lot 2 - installations de chantier - structure
Lot 3 - traitement de façades
Lot 4 - étanchéité
Lot 5 - menuiseries extérieures
Lot 6 - serrurerie - métallerie
Lot 7 - menuiseries intérieures
Lot 8 - cloisons sèches / faux plafonds
Lot 9 - revêtements de sols / faïences
Lot 10 - plaquettes de parements briques intérieures
Lot 11 - peinture / revêtements muraux
Lot 12 - CVC / plomberie
Lot 13 - courants forts / courants faibles / SSI
Lot 14 - nettoyage de fin de chantier
 
Procédure de passation : Cette consultation est organisée sur la base d’un marché à procédure adaptée passé en application des dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique.
 
Modalités d'attribution : Marché comportant 14 lots. Voir règlement de la consultation pour les groupements.
Les variantes libres sont autorisées uniquement pour les lots 2 à 13.
Une seule variante pourra être autorisée pour les lots 2, 12 et 13.
L'offre présentée n'est valable que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
 
Critères de sélection : Critère n° 1 : Valeur technique (pondération 50 %), jugé sur la base des sous-critères suivants :
• Sous-critère n° 1 : Compétences et moyens techniques du candidat jugé sur le mémoire technique, pièce n°10 (15%).
• Sous-critère n° 2 : Méthodologie de travail mis en oeuvre, jugé sur le mémoire technique, pièce n°10 (15%).
• Sous-critère n° 3 : Délai de réalisation et planning, jugé sur la note spécifique pièce n°11 (20%).
Critère n° 2 : Prix (pondération 40%), jugé sur la base de la DPGF, pièce n° 9
Critère n° 3 : Impact environnemental et sociétal du chantier (pondération 10%) jugé sur mémoire DDRSE, pièce n° 13.
 
Date limite : Date limite de réception des offres : 2026-06-30T12:00:00
 
Renseignements divers : Voir règlement de la consultation.
 
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_fDAxzhlMVK
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 21/05/2026