Cette consultation est terminée.
Nous vous invitons à lancer une nouvelle recherche ou à consulter les avis en cours à partir du bouton "Retour à la liste des avis".
13000 Marseille Cedex 20
Travaux - Procédure Adaptée
Date limite de l'offre : 15/02/2021 à 16h00
DÉPARTEMENT DU VAR - Mme Véronique FRANKE - Directeur, Direction des Bâtiments et Equipements Publics, 390, avenue des Lices, CS 41303, 83000 TOULON, mèl : grs-aws-dm@var.fr ; web : http://www.var.fr ; Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ; Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques;
L'avis implique un marché public
Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION DU R+4 ET R+5 DU BATIMENT DES SERVICES A TOULON
Référence acheteur : 20201607
Description : Travaux de réhabilitation du réseau de chauffage et de climatisation du R+4 et R+5 du bâtiments des Services à Toulon.
Lieux d'exécution : Conseil Départemental du Var -Bâtiment des Services (étages R+4 et R+5) situé 390, avenue des Lices à Toulon. Code NUTS : FRL05
Les travaux se déroulent en site occupé. L'opération n'est pas soumise à un permis de construire, ni à une déclaration de travaux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront à titre indicatif début 2ème trimestre 2021.
Le délai des travaux étant un critère de jugement des offres, l'AE devra mentionner le délai pour lequel la société s'engage
Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.
CPV : Principale : 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI
Prestation divisée en lots : non ; Les variantes sont refusées
Quantité/étendue : La consultation est lancée suivant la procédure adaptée visée aux articles R. 2123-1.1 °, art. R. 2123-4. Et R. 2123-5. du CCP. - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : L'assistance à maîtrise d'ouvrage hors loi MOP, sera assurée par le groupement : Groupement Etudes et Energie (GEE), M. Michaël UZAN, Bâtiment CEMALOR, 165, Chemin des Négadoux, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, Tél : 04 94 10 92 55
Valeur estimé hors TVA : 612.615 €
Options : oui
Clause variation des prix si survenance d'événements altérant en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat ; Adaptation éventuelle des modalités de paiement selon évolutions réglementaires, notifiées par ordre de service ; Travaux, fournitures ou services suppl. qui deviendraient nécessaires ; Calendrier prévisionnel-Prestations similaires conformément art. R. 2122-7 du CCP.
Conditions de participation
Qualités et capacités du candidat : Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : - Lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants. - Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5. et L. 2141-7. à L. 2141-11. du code de la commande publique.
Capacité économique et financière : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent.
Référence professionnelle et capacité technique : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, liés à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces références doivent concerner des opérations de même nature et de même complexité. Ces attestations signées par les Maître d'ouvrage ou les Maîtres d'oeuvre indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. L'acheteur se réserve le droit de contacter les Maître d'ouvrage ou les Maîtres d'oeuvre.; Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres : Certificat ou qualification : Qualibat ou équivalent : Qualibat n° : 5322-Installations thermiques de génie climatique - Tuyauterie d'installations thermiques.
Marché réservé : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération : 20 % Valeur Technique ; 20 % Délai d'exécution ; 60 % Prix
Remise des offres :
Langue pouvant être utilisée : français. Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le critère "valeur technique" sera noté sur 80 points, puis ramené à 20 points. Elle sera jugée sur la base du mémoire technique produit par le candidat. Le mémoire ne sera en aucun cas un document d'information générale mais devra être rédigé spécialement pour le marché en prenant en compte ses spécificités. Il est rappelé au candidat que le mémoire technique est contractuel et qu'il l'engage. Question 1 (Coefficient 1) : Indiquer les moyens matériels et humains spécifiquement mis en oeuvre pour réaliser le chantier.( joindre CV) Noté sur 20. Question 2 (Coefficient 2) : Indiquer le mode opératoire mis en place pour réaliser les travaux en site occupé tout en limitant les nuisances auprès du personnel et en permettant la continuité de l'activité. Noté sur 20.Question 3 (Coefficient 1) : Références et caractéristiques techniques des équipements qui seront mis en place. (Les fiches techniques doivent être jointes au mémoire technique). Noté sur 20. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application n° 2018-687 du 1er août 2018".
Il s'agit d'un marché périodique : NON
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON
Procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON, 5, rue Racine, BP 40510, 83041 Toulon - Cedex 9, Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89, mèl : greffe.ta-toulon@juradm.fr ; Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON ; Renseignements concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON.
Envoi à la publication le : 14/01/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ENSEIGNEMENT NEUF SUR LE CAMPUS DE LA SEYNE SUR MER
Date limite de dépôt :
06/06/2024 à 12h00
CONCOURS DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR L'EXTENSION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Date limite de dépôt :
17/05/2024 à 16h00
Projet d'AMENAGEMENT du site de la Halle couverte " aménagements éco-certifiés "
Date limite de dépôt :
13/05/2024 à 12h00
Gestion d'un accueil de loisirs. sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans: accueil périscolaire matin et soir, accueil des mercredis, des petites et grandes vacances scolaires, pause méridienne de l'école élémentaire.
Date limite de dépôt :
06/05/2024 à 16h00
MARCHE DE MAITRISE D'OeUVRE POUR RENOVATION ET LA RESTRUCTURATION DES LOCAUX DU SITE D'HYERES
Date limite de dépôt :
07/05/2024 à 12h00
Travaux de réfection des réseaux d'Eau Froide, d'Eau Chaude Sanitaire et d'Eaux Usées/Eaux Vannes des écoles maternelles Marcel PAGNOL et André MALRAUX
Date limite de dépôt :
29/04/2024 à 12h00
Accord-cadre composite pour des prestations de maintenance préventive, corrective et conditionnelle des ascenseurs sur le patrimoine de la SAGEM
Date limite de dépôt :
21/05/2024 à 12h00
M.2024-05 Mise en oeuvre du chantier des collections avec conditionnement, descellement, transport et stockage des collections en réserve externalisée, dans le cadre du projet de travaux de rénovation du Musée des Comtes de Provence.
Date limite de dépôt :
02/05/2024 à 12h00
Avis d'appel a candidatures pour les manifestations organisees par la Commune du beausset ouvertes aux stands commerciaux et food Trucks pour l'annee 2024
Date limite de dépôt :
21/11/2024 à 12h00
MAITRISE D'OeUVRE POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT JEAN SUR LA COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR
Date limite de dépôt :
30/05/2024 à 12h00