1.1 Acheteur
Nom officiel: SPL Grand Avignon Aménagement
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Confluences - Travaux de préfiguration de l'axe civique - Avignon 84000
Description: Le projet consiste à assurer la préfiguration de l’axe civique, vériablec olonne vertébrale du coeur de quartier Confluences à Avignon. L’aménagement de l’axe civique se décompose en trois secteurs : A. La place de l’Europe: - Préservation des arbres existants et renforcement des aménagements paysagers - Suppression du stationnement et élargissement de la place de l’Europe - Suppression du dépose minute au niveau de la grille de la gare SNCF - Mise en valeur du Canal du Puy B. Le boulevard Pierre Boulle : - Mise à sens unique “sortant” (vers la rocade Charles de Gaulle) du boulevard Pierre Boulle - Aménagement d’une voie verte - Désimperméabilisation et végétalisation de l’espace, plantation d’alignements d’arbres - Suppression du stationnement - Création d’une entrée sur la rocade depuis le chemin de l’Aulanière, réservée aux bus C. L’aménagement d’espaces naturels existants - Rendre accessible les espaces naturels existants en les sécurisant et en les préservant.
Identifiant de la procédure: 24b59ffa-c5c7-4eb1-841d-784ee06f7b0b
Identifiant interne: PPP1RR-53/5033/2025/003
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 881 140,98 Euro
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de
marchés: 3
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Travaux VRD
Description: Le lot 1 portera notamment sur les réalisations suivantes (liste non exhaustive) : - Terrassements, Voirie, trottoirs - Revêtements, bordures béton - Réseaux humides de finitions (branchements, grilles EP, raccordements) - Réseaux secs éclairage - Signalisation et signalétique - Mobilier urbain - Génie Civil
Identifiant interne: 2025/003_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Avignon
Code postal: 84000
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Informations complémentaires: Avignon
5.1.3 Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 462 341,7 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution
du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 20
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Date limite de réception des offres: 10/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 10/09/2025 17:00 +02:00
Lieu: Avignon, 84000 Avignon
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: SPL Grand Avignon Aménagement
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPL Grand Avignon Aménagement
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Eclairage
Description: Le lot 2 éclairage comprend notamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Les installations générales de chantier, - Les études d’exécution des ouvrages, - La fourniture et mise en œuvre de câble souterrain, - Les travaux d’intervention sur candélabre existants - La fourniture et la pose de mobiliers d’éclairage, Liste non limitative.
Identifiant interne: 2025/003_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34993000 Eclairage public
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):Une prestation supplémentaire éventuelle est prévue. Elle concerne les interventions sur les candélabres existants. La PSE constitue une option complète de remplacement de la lanterne tout en conservant le mât et la console existants, en alternative à la prestation de base qui prévoit un simple rétrofit : • La lanterne existante est entièrement déposée et remplacée par une lanterne neuve modèle ELIPT 55 XEOLED 2 3BLSB12 ERS 350 mA 39W. • La nouvelle lanterne est fournie avec une demi-rotule compatible avec la console en place. Cette intervention est réalisée sous réserve que le mât, la console, les tiges de scellement et la semelle du mât ne présentent pas de vétusté excessive.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Avignon
Code postal: 84000
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Informations complémentaires: Avignon
5.1.3 Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 197 269,52 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution
du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 20
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 10/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 10/09/2025 17:00 +02:00
Lieu: Avignon, 84000 Avignon
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: SPL Grand Avignon Aménagement
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPL Grand Avignon Aménagement
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: Espaces Verts - Mobilier
Description: Ce lot comprendnotamment les travaux suivants : - Les études d’exécution des ouvrages, - Réalisation et remplissage de fosse de plantations - Plantations d’arbres, d’arbustes et de vivaces - Réalisation de semis de prairie
Identifiant interne: 2025/003_3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112712 Travaux d'aménagement paysager de jardins
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Avignon
Code postal: 84000
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Informations complémentaires: Avignon
5.1.3 Durée estimée
Durée: 8 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 221 529,76 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution
du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 20
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 10/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 10/09/2025 17:00 +02:00
Lieu: Avignon, 84000 Avignon
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: SPL Grand Avignon Aménagement
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPL Grand Avignon Aménagement
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: SPL Grand Avignon Aménagement
Numéro d'enregistrement: 90273830100016
Adresse postale: Espace COWOOL
Ville: Avignon
Code postal: 84000
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Point de contact: Florence Verne-Rey
Téléphone: +33 451208484
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement: 17130111200776
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Téléphone: +33 491155050
Télécopieur: +33 491544290
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 69ca3b85-9d2f-45bd-ae3a-4ca16223f62c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 11/07/2025 17:20 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
