1.1 Acheteur
Nom officiel: EVOLEA
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: RELANCE LOTS 3, 5, 6 ET 9 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUJAME - 234 LOGEMENTS - A COMMENTRY (03600)
Description: Relance - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.
Identifiant de la procédure: 8ae69121-de01-4f07-a02c-45e3d1fe6c7f
Identifiant interne: PPP1NQ-227/4234/23-167-03-00-R
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: La date de début du délai d'exécution est approximative.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: LOT 3 REVETEMENTS DE FACADE
Description: Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.
Identifiant interne: 23-167-03-00-R_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 1):PSE 1 : balcon RDC bat K - Lot 01 GO : fondations pour structure métallique – terrasses bat K - Lot 03 Façades : Pare-vues perforés – bat K - Lot 06 SERRURERIE : o Terrasses ossatures métalliques – bat K o Garde-corps – bat K
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue Aujame
Ville: COMMENTRY
Code postal: 03600
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: Résidence Aujame
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/06/2024
Durée: 40 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 65
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Insertion
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: EVOLEA
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS
Description: LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS
Identifiant interne: 23-167-03-00-R 2_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):PSE 2 : VR solaire (ensemble des bâtiments) - Lot 05 Menuiseries extérieures : plus value pour volet roulant solaire
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue Aujame
Ville: COMMENTRY
Code postal: 03600
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: Résidence Aujame
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/06/2024
Durée: 40 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 65
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Insertion
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: EVOLEA
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE
Description: LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE
Identifiant interne: 23-167-06-00-R_3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 3):PSE 1 : balcon RDC bat K - Lot 01 GO : fondations pour structure métallique – terrasses bat K - Lot 03 Façades : Pare-vues perforés – bat K - Lot 06 SERRURERIE : o Terrasses ossatures métalliques – bat K o Garde-corps – bat K PSE 3 : contrôle d’accès sous sols - Lot 06 SERRURERIE : ventouse électromagnétique pour accès aux caves - Lot 09 ELECTRICITE : lecteur de badge
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue Aujame
Ville: COMMENTRY
Code postal: 03600
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: Résidence Aujame
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/06/2024
Durée: 40 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 65
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Insertion
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: EVOLEA
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: LOT 9 : ELECTRICITE
Description: LOT 9 : ELECTRICITE
Identifiant interne: 23-167-09-00-R_4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 4):PSE 3 (ensemble des bâtiments) : - Lot 09 ELECTRICITE : lecteur de badge sur porte d'accès aux caves PSE 7 (ensemble des bâtiments): - Lot 09 ELECTRICITE : remplacement éclairage intérieur
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Rue Aujame
Ville: COMMENTRY
Code postal: 03600
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: Résidence Aujame
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/06/2024
Durée: 40 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Coût
Nom:
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 65
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Insertion
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: EVOLEA
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 871 152,1 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SUN FACADES
Offre:
Identifiant de l'offre: SUN FACADES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 584 488 Euro
L'offre a été classée: non
Sous-traitance: Non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1118-1401
Titre: LOT 3 REVETEMENTS DE FACADE
Date de conclusion du marché: 31/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Eventail d'offres:
Valeur de l'offre recevable la plus basse: 0 Euro
Valeur de l'offre recevable la plus élevée: 1 584 488 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ARBAN SARL - GROUPE GROSFILLEX
Offre:
Identifiant de l'offre: ARBAN SARL - GROUPE GROSFILLEX
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 463 172,82 Euro
L'offre a été classée: non
Sous-traitance: Non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1120-1411
Titre: LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS
Date de conclusion du marché: 31/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 7
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 6
Eventail d'offres:
Valeur de l'offre recevable la plus basse: 2 221 562,58 Euro
Valeur de l'offre recevable la plus élevée: 2 391 262,58 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SARL BAJAUD
Offre:
Identifiant de l'offre: SARL BAJAUD
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 1 598 899,25 Euro
L'offre a été classée: non
Sous-traitance: Non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1121-1414
Titre: LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE
Date de conclusion du marché: 18/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Eventail d'offres:
Valeur de l'offre recevable la plus basse: 1 598 899,25 Euro
Valeur de l'offre recevable la plus élevée: 2 028 041,44 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE
Offre:
Identifiant de l'offre: EIFFAGE ENERGIE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 224 592,03 Euro
L'offre a été classée: non
Sous-traitance: Non
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1124-1406
Titre: LOT 9 : ELECTRICITE
Date de conclusion du marché: 18/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
Eventail d'offres:
Valeur de l'offre recevable la plus basse: 224 592,03 Euro
Valeur de l'offre recevable la plus élevée: 368 696,98 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: EVOLEA
Numéro d'enregistrement: 59820132500100
Adresse postale: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville: Moulins
Code postal: 03000
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Point de contact: Hélène CHESSEL
Téléphone: +33 470481600
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Ville: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 472607012
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: SUN FACADES
Numéro d'enregistrement: 50069631500059
Adresse postale: 153 Montée du Long
Ville: BOURG LES VALENCE
Code postal: 26500
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Point de contact: LAETITIA PUJOL
Téléphone: +33 475837530
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0004
Nom officiel: ARBAN SARL - GROUPE GROSFILLEX
Numéro d'enregistrement: 31190131800031
Adresse postale: 20 Rue de Lac
Ville: Arbent
Code postal: 01100
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Point de contact: Sumeyra Hodoglugil
Téléphone: +33 474733030
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0005
Nom officiel: SARL BAJAUD
Numéro d'enregistrement: 44370223800025
Adresse postale: ZI DE LA PLUME ZI DE LA PLUME
Ville: MONTMARAULT
Code postal: 03390
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Point de contact: JEAN LUC BAJAUD
Téléphone: +33 470076755
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0006
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE
Numéro d'enregistrement: 808 488 050 00028
Adresse postale: 29 avenue de Paris
Ville: RIOM
Code postal: 63200
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Point de contact: Blandine DEAT
Téléphone: +33 473632550
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: c6781d0c-c741-40f1-baa1-266c0759c59b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 24/07/2024 16:14 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
